Centrale des marchés
Bassin CFA la NOUE (Longvic-Chenôve) - Remplacement des filtres coaesceurs nids d'abeille du séparateur Bassin CFA la NOUE (Longvic-Chenôve) - Remplacement des filtres coaesceurs nids d'abeille du séparateur correspondant : le Président tel : 03-80-74-51-72 url : https://www.metropole-dijon.fr...
DIJON METROPOLE 21075Dijon correspondre@aws-france.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Bassin CFA la NOUE (Longvic-Chenôve) - Remplacement des filtres coaesceurs nids d'abeille du séparateur

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4949530

Date de clôture estimée : 14/11/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (18/10/19)
19-159265
SOURCEWEB (24/10/19)
Avis de marché

Département(s) de publication : 21
Annonce No 19-159265
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DIJON METROPOLE.
 Correspondant :  le président, 40 avenue du Drapeau, CS 17510 21075 Dijontél. : 03-80-74-51-72courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : https://www.metropole-dijon.fr.

Objet du marché : bassin CFA la NOUE (Longvic-Chenôve) - remplacement des filtres coaesceurs nids d'abeille du séparateur.

Caractéristiques principales : 
bassin CFA la NOUE (Longvic-Chenôve) - remplacement des filtres coaesceurs nids d'abeille du séparateur
rééquipement d'un séparateur sur le bassin de gestion pluviales, remplacement des blocs et plots lamellaire en nid d'abeille.
procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° - inférieure au seuil des procédures formalisées - code de la commande publique).
la durée du marché est d'un an. Le délai d'exécution est de 2 semaines (hors préparation de chantier). La durée de préparation du chantier est de 3 semaines.
la remise des offres est subordonnée à une visite obligatoire des lieux d'exécution du marché. Les candidats devront prendre contact auprès de p2marchiset@metropole-dijon.fr. La date de visite est le vendredi 25 octobre 2019 à 10 heures.
l'attestation de visite fournie dans le Document de Consultation des Entreprises devra être remise par le candidat au titre de son offre.
il est formellement interdit de se rendre sur les lieux à l'improviste, le lieu est fermé.
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : bassin CFA la NOUE (Longvic-Chenôve) - remplacement des filtres coaesceurs nids d'abeille du séparateur.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : se référer au règlement de la consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : se référer au règlement de la consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas d'attribution du contrat à un groupement, celui-ci-devra revêtir la forme d'un groupement Conjoint avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
certificats et qualifications professionnelles notamment le CATEC - autorisation d'intervention en espaces confinés (intervenant et surveillant).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 novembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : BASCFADM19CV.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Marchés réservés : Non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'assas, B.P. 61616
21016 Dijon
Tél : 0380739100 télécopieur : 0380733989mel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (article R.421-1 du code de justice administrative).
le président du Tribunal administratif peut également être saisi en référé :
- avant la conclusion du contrat en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (art L.551-1 du même code)
- après la conclusion du contrat (article L551-13 du code de justice administrative).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 octobre 2019.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous