Centrale des marchés
travaux de grosses réparations 2015 dans les collèges de la Drôme - unite 1 - cite mixte à Die TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS 2015 DANS LES COLLEGES DE LA DROME - UNITE 1-CITE MIXTE DE DIE adresse : Direction des Bâtiments - Pôle marchés, 26 avenue du Président Herriot correspondant : M...
Conseil Général de la Drôme 26026Valence mlbelle@ladrome.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de grosses réparations 2015 dans les collèges de la Drôme - unite 1 - cite mixte à Die

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1512926

Date de clôture estimée : 04/05/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/04/15)
15-53102
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 26 Annonce No 15-53102 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Général de la Drôme. Correspondant :  M. le président du Conseil départemental, direction des Bâtiments - pôle marchés, 26 avenue du Président Herriot 26026 Valence, tél. : 04-75-79-81-08, courriel : mlbelle@ladrome.fr adresse internet : http://www.ladrome.fr . Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ladrome.fr . Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : travaux de grosses reparations 2015 dans les colleges de la drome - uNITE 1-cite mixte de die . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45454000. Lieu d'exécution : college du diois - avenue Maurice Faure - B.P. 75, 26150 Die. Code NUTS : |FR713|. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : travaux de grosses réparations dans les collèges de la Drôme Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux font l'objet d'une seule tranche et d'un marché ordinaire. Les 10 lots sont répartis sur un seul collège: la Cité Mixte du Diois à Die. Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Cautionnement et garanties exigés : une avance de 5% sera accordée si le marché est supérieur à 50 000 euros (H.T.) Et si sa durée est supérieure à deux mois. Une garantie à 1ère demande de 100% du montant de l'avance sera exigée. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget de la collectivité territoriale. Prix actualisables. Décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Régime des avances acomptes règlement partiel et définitif, solde conformément aux articles 86 à 100 du code des marchés publics. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats peuvent se présenter sous forme de groupement. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Situation juridique - références requises : - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. - déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail. - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. toutefois, en application du décret nº2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics, les candidats ne seront pas tenus de fournir les documents susvisés, demandés par le pouvoir adjudicateur lorsque ces derniers peuvent être obtenus directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, si leur accès est gratuit et si le dossier de candidature de l'entreprise contient les informations nécessaires à la consultation de ce système. Capacité économique et financière - références requises : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.Les entreprises de création récente pourront justifier de leur capacité financière par tout autre document et notamment par la production d'une déclaration appropriée de banque et/ou par la présentation de titres ou de l'expérience professionnelles du ou de leur(s) responsable(s) Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années..déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; -Les entreprises de création récente pourront justifier de leur capacité professionnelle par tout autre moyen et notamment par la production de certificat(s) d'identité professionnelle et/ou de références de travaux d'autres opérateurs économiques et/ou de(s) certificat(s) de capacité professionnelle. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner. Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Autres renseignements demandés : - Autres renseignements demandés : lettre de candidature DC 1; - Autres renseignements demandés : déclaration du candidat DC 2; - Autres renseignements demandés : déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail; - Autres renseignements demandés : production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières; - Autres renseignements demandés : production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché; - Autres renseignements demandés : si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté; - Autres renseignements demandés : pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Autres renseignements demandés : attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger; - Autres renseignements demandés : noti2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification); - Autres renseignements demandés : si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières capacités professionnelles justifications complementaires a produire a l'appui de la candidature :.Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix des prestations : 50 %; - valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 50 %. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 4 mai 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : batmapa020415. Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ladrome.fr Délai d'exécution : 7 semaines de travaux à compter du 06/07/15 jusqu'au 21/08/15 + 1 mois de préparation de chantier . Criteres d'attributions : Le présent marché pourra, si le pouvoir adjudicateur le souhaite et le juge nécessaire, faire l'objet d'une négociation avec le(s) candidat(s) ayant remis l'offre la plus intéressante, dans les conditions de stricte égalité et de confidentialité. Le pouvoir adjudicateur pourra négocier sur tous les éléments de l'offre. Les négociations peuvent donc ne pas être menées avec tous les candidats. la visite des sites est conseillée sur rendez-vous avec la gestionnaire du collège (se reporter au règlement de la consultation). le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : www.ladrome.fr. Date limite d'obtention : 4 mai 2015, à 08 h 30. Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 avril 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Conseil départemental de la Drôme : Direction des bâtiments départementaux. pour les envois postaux 26 avenue Président Herriot, Pour les dépôts contre récipissé Immeuble Le Liguria pôle marchés 3 e étage 31 av.pdt Herriot Cedex 9,  26026 Valence. Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : MAITRE D'œuVRE : Cédric LAPOURIELLE - Architecte. 1 rue des Trois Carreaux,  26100 Romans-sur-Isere, , tél. : 04-75-05-18-02, , télécopieur : 04-75-05-18-02. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Conseil départemental de la Drôme : CAMISULI J-C. immeuble Le Liguria - 4 ème étage, 31, avenue Bd E. Herriot Cedex 9,  26026 Valence, , tél. : 04-75-79-27-45, , télécopieur : 04-75-79-27-44. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Conseil départemental de la Drôme : Direction des Bâtiments Départementaux. marie Laure BELLE, 31 avenue Président Edouard Herriot Cedex 9,  26026 Valence, , tél. : 04-75-79-81-82, , télécopieur : 04-75-79-82-43, , courriel : mlbelle@ladrome.fr. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : GLOBAL IMPRESSION. 1 rue Jean Bertin,  26000 Valence, , tél. : 04-75-41-71-72, , télécopieur : 04-75-81-28-62, , courriel : dao@globalimpression.fr. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place Verdun B.P. 1335 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-06, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-51-89-44 adresse internet : http://www.ta-grenoble.juradm.fr . Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Cf. le Greffe du Tribunal Administratif de Grenoble à l'adresse ci-dessus. Renseignements relatifs aux lots : Lot(s) 1. - voirie reseaux divers C.P.V. - Objet principal : 45112500. Lot(s) 2. - etancheite C.P.V. - Objet principal : 45261000. Lot(s) 3. - menuiserie bois C.P.V. - Objet principal : 45421000. Lot(s) 4. - fermeture exterieure bso C.P.V. - Objet principal : 45421145. Lot(s) 5. - menuiserie metallique serrurerie C.P.V. - Objet principal : 45421000. Lot(s) 6. - platreries - pEINTURES - fAUX-PLAFONDS C.P.V. - Objet principal : 45410000. Lot(s) 7. - sol souple C.P.V. - Objet principal : 45432111. Lot(s) 8. - carrelage - fAÏENCES C.P.V. - Objet principal : 45431000. Lot(s) 9. - electricite C.P.V. - Objet principal : 45311200. Lot(s) 10. - chauffage - pLOMBERIE - sANITAIRES C.P.V. - Objet principal : 45330000
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous