Centrale des marchés
Travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment 'ATRIUM CASINO' Travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment 'ATRIUM CASINO' cp : 40107 ville : Dax cedex contact : Gaëlle Rouffignac-Brunier adresse : Rue Saint-Pierre, BP 5034...
Ville de Dax 40107Dax cedex commande.publique@grand-dax.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment 'ATRIUM CASINO'

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4558995

Date de clôture estimée : 05/06/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/05/19)
19-73231
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 40
Annonce No 19-73231
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Dax.
 Correspondant : Mme Bonjean Elisabeth, Maire de Dax, rue Saint-Pierre, B.P. 50344 40107 Dax Cedex, tél. : 05-58-56-80-82, poste 614, courriel : commande.publique@grand-dax.fr adresse internet : http://www.dax.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchespublics.landespublic.org.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment "atrium casino".
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45261420.
Lieu d'exécution : territoire de Dax, 40100 Dax.
Code NUTS : -FRI13.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le présent marché a pour objet les travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment " atrium casino " Cours Foch à Dax.
Le chantier est divisé en deux zones :
- zone 1 : Toiture de la partie " salle de spectacles ". Pour information, le plafond de la salle de spectacle est classé monument historique.
- zone 2 : Gradins et toiture de la partie " Atrium Casino ". Il s'agit d'un bâtiment occupé. Un locataire y exploite une brasserie.
les fournitures servant aux travaux devront être déposées Impasse Grateloup. A titre informatif, cette impasse sera fermée au public du 5 au 23 août 2019.
la durée du présent marché public est de 4 mois maximum à compter de sa notification.
la période de préparation débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
le délai maximum prévu pour la période de préparation est de : 3.5 semaines soit 25 jours calendaires.
le délai maximum prévu pour l'exécution des travaux est de 9.5 semaines soit 66 jours calendaires.
ce délai est susceptible d'évoluer à la baisse en fonction de la proposition faite par le candidat sur son acte d'engagement
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment "atrium casino".
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : 3212 - étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée) pour la zone 1 : Toiture de la partie " salle de spectacles ".- 3242 - étanchéité liquide (Sel) (technicité confirmée) pour la zone 2 : Gradins et toiture de la partie " Atrium Casino ".Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : le candidat peut fournir le DUME en lieu et place des Dc1 et Dc2.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 50 %;
     - valeur technique : 35 %;
     - délai d'exécution : 15 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 juin 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19DX073.

Renseignements complémentaires : le critère "valeur technique" (35 %) sera analysé à partir des sous-critères suivants :
Sous-Critère 1 : Moyens mis en place pour l'exécution des travaux : 15.0 %
Sous-Critère 2 : Méthodologie de réalisation des travaux compte tenu de l'occupation du site et du plafond classé de la salle de spectacle et présentation d'un planning d'exécution détaillant la période de préparation et la période d'exécution des travaux : 20.0 %
Une visite sur site est obligatoire. Les candidats devront se rendre sur site. Pour prendre rendez-vous, la personne à contacter est : M. STINCO (rstinco@dax.fr).
La Ville de Dax se réserve la possibilité d'engager une phase de négociation avec l'ensemble des candidats, à l'exception de ceux ayant remis une offre inappropriée.
Les pièces de la consultation des entreprises peuvent être retirées gratuitement par les candidats, à compter du jour de parution de l'avis d'appel public à la concurrence etjusqu'à la date limite de réception des offres en téléchargeant les pièces du dossier sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site Internet suivant : http://marchespublics.landespublic.org
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 adresse internet : http://marchespublics.landespublic.org.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
 adresse internet : http://marchespublics.landespublic.org.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : http://marchespublics.landespublic.org.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau 50 cours Lyautey, B.P. 543 64010 Pau Cedex, tél. : 05-59-84-94-14, courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr, télécopieur : 05-59-02-49-93.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics préfecture de la Région Aquitaine- limousin-Poitou-Charentes Esplanade du Général de Gaulle 33077 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-90-60-60 adresse internet : http://www.telerecours.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Pau 50 cours Lyautey, B.P. 543 64010 Pau Cedex, tél. : 05-59-84-94-14, courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr, télécopieur : 05-59-02-49-93 adresse internet : http://www.telerecours.fr/.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous