Avis de marché - Avis n° 24-138784 du 10/12/2024
Département(s) de publication : 40
Annonce n° 24-138784
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24400067500151
Ville : Dax cedex
Code postal : 40102
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 40
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 24GD176
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Monsieur le Président
Adresse mail du contact : Commande.publique@grand-dax.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 558563940
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 13/01/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Le critère prix des prestations noté 40 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 40%) : ce critère sera analysé sur la base du montant total TTC du Détail Quantitatif Estimatif (DQE). Le critère Moyens mis en oeuvre et organisation du chantier noté 50 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 50%) : ce critère sera apprécié au regard du cadre de mémoire technique complété par le candidat précisant les moyens mis en oeuvre, l'organisation du chantier tenant compte des contraintes inhérentes du site, ainsi que le planning des travaux proposés. Le critère Délai d'exécution noté 10 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 10%) : ce critère sera analysé sur le délai d'exécution du chantier sur lequel le candidat s'engage dans son acte d'engagement (dont 5 jours d'intempéries réputés prévisibles compris mais hors période de préparation de 2 semaines).
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux d'aménagement VRD des rues Saint Vincent et Neuve prolongée
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233220
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement VRD de la rue Saint Vincent depuis le cours Foch jusqu'à la place du Légionnaire ainsi que de la fin de la rue Neuve prolongée, perpendiculaire à la rue Saint Vincent permettant l'accès à la Place de la Cathédrale depuis cette dernière.
Lieu principal d'exécution du marché : Rues Saint Vincent et Neuve 40100 Dax
Durée du marché (en mois) : 4
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Le délai d'exécution des travaux est fixé par le titulaire dans son acte d'engagement ; il ne peut, toutefois, excéder 14 semaines, hors période de préparation de 2 semaines. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Aucune variante n'est autorisée. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du CCAP. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr. Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis. Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis. L'instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau 50 Cours Lyautey 64010 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 94 40 Télécopie : 05 59 02 49 93 Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr Adresse Internet (U.R.L) : http://www.telerecours.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/12/2024
