Formations Actualités Connexion
  Retour aux résultats
A proximité de Dax 40102 Landes
Acheteur : Communauté d'Agglomération du Grand Dax
20 AVENUE DE LA GARE
40100 DAX
Tel : +33558563940
3 Lots
Lot 1
Travaux de génie civil
Lot 2
Travaux de canalisation
Lot 3
Fourniture et installation d'équipements électriques, hydrauliques, électromécaniques et de régulation
Secteurs d'activité
Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment.
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil.
Travaux d'assainissement.

Construction d'un poste de relevage mixte Berdot et d'un bassin unitaire dans l'enceinte Maurice Boyau

Type d'avis : Avis d’attribution
Type de marché : Européen
Date de publication : 07/02/2025
JOUE - 86895-2025
86895-2025 - Résultats
France – Travaux d'assainissement – Construction d'un poste de relevage mixte Berdot et d'un bassin unitaire dans l'enceinte Maurice Boyau
OJ S 27/2025 07/02/2025
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Adresse électronique: commande.publique@grand-dax.fr
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Construction d'un poste de relevage mixte Berdot et d'un bassin unitaire dans l'enceinte Maurice Boyau
Description: La présente consultation concerne la construction d'un poste de relevage mixte Berdot et d'un bassin unitaire dans l'enceinte Maurice Boyau : Construction de prétraitements (dessableur et dégrillage) sur le site de Berdot 1 avec une chambre de répartition pour capter les débits de temps de pluie. Construction d'une canalisation de liaison entre le site Berdot1 et Berdot 2. Construction d'un bassin de 5000m3 de stockage du temps de pluie et de son local technique sur le site de la Plaine des sports Maurice Boyau (Berdot2) Construction d'une canalisation de rejet vers l'Adour en DN1000 Travaux d'aménagements extérieurs (VRD et paysager) du site Berdot2, en interface avec les aménagements sportifs du Skatepark Lieu(x) d'exécution : Territoire de Dax 40100 DAX Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP.
Identifiant de la procédure: 2f2c27cd-e0e2-488b-88c2-26b52b5ecf04
Identifiant interne: 23GD087
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232410 Travaux d'assainissement
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Le marché conclu à l'issue de cette consultation est consultable sur rendez-vous au 05.47.55.80.80 à l'adresse indiquée au 8.1 ORG-0001
Base juridique: 
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Travaux de génie civil
Description: Les travaux attendus sont décrits dans le CCTP.
Identifiant interne: 23GD087-01
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Délai d'exécution : 2 mois de préparation et 19 mois maximum de travaux. Les délais d'exécution pris en compte seront ceux proposés par le titulaire. Ces délais sont calculés à partir de jours ouvrés (du lundi au vendredi)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère: 
Type: Prix
Description: Prix des prestations analysé à partir du montant TTC de la DPGF
Pondération (points, valeur exacte): 50

Critère: 
Type: Qualité
Description: Performances en matière de protection de l'environnement analysées à partir du cadre de mémoire technique et environnemental
Pondération (points, valeur exacte): 5

Critère: 
Type: Qualité
Description: Valeur technique analysée à partir du cadre de mémoire technique et environnemental, des fiches techniques transmises et du planning d'exécution fourni par le candidat
Pondération (points, valeur exacte): 45
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Pau
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Pau
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Pau
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Travaux de canalisation
Description: Les travaux attendus sont décrits dans le CCTP. Ce comporte des variantes exigées (voir modalités sur règlement de la consultation) : Variante exigée no1 : Travaux du microtunnelier sur la totalité du linéaire de la canalisation DN1200 en remplacement des travaux en tranchée ouverte entre le poste de Berdot 1 et le square en entrée de l'hôpital. Variante exigée no2 : Modification du matériau des canalisations DN1200 et DN1000 du microtunnelier pour du PRV en remplacement du béton et modification du matériau de la canalisation de rejet à l'Adour DN1000 pour du PRV en remplacement de la fonte. Variante exigée no3 : Remplacement du microtunnelier DN1000 sous le giratoire du pont des arènes par une canalisation posée en tranchée ouverte Variante exigée no4 : Travaux du microtunnelier sur la totalité du linéaire de la canalisation DN1200 en remplacement des travaux en tranchée ouverte entre le poste de Berdot 1 et le square en entrée de l'hôpital et modification du matériau des canalisations DN1200 et DN1000 du microtunnelier pour du PRV en remplacement du béton et modification du matériau de la canalisation de rejet à l'Adour DN1000 pour du PRV en remplacement de la fonte Variante exigée no 5 : Travaux du microtunnelier sur la totalité du linéaire de la canalisation DN1200 en remplacement des travaux en tranchée ouverte entre le poste de Berdot 1 et le square en entrée de l'hôpital et remplacement du microtunnelier DN1000 sous le giratoire du pont des arènes par une canalisation posée en tranchée ouverte Variante exigée no6 : Travaux du microtunnelier sur la totalité du linéaire de la canalisation DN1200 en remplacement des travaux en tranchée ouverte entre le poste de Berdot 1 et le square en entrée de l'hôpital et modification du matériau des canalisations DN1200 et DN1000 du microtunnelier pour du PRV en remplacement du béton et modification du matériau de la canalisation de rejet à l'Adour DN1000 pour du PRV en remplacement de la fonte et remplacement du microtunnelier DN1000 sous le giratoire du pont des arènes par une canalisation posée en tranchée ouverte Variante exigée 7 : Remplacement du microtunnelier DN1000 sous le giratoire du pont des arènes par une canalisation posée en tranchée ouverte et modification du matériau des canalisations DN1200 et DN1000 pour du PRV en remplacement du béton et modification du matériau de la canalisation de rejet à l'Adour DN1000 pour du PRV en remplacement de la fonte
Identifiant interne: 23GD087-02
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232410 Travaux d'assainissement
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Délai d'exécution : 2 mois de préparation et 13 mois maximum de travaux. Les délais d'exécution pris en compte seront ceux proposés par le titulaire. Ces délais sont calculés à partir de jours ouvrés (du lundi au vendredi)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère: 
Type: Prix
Description: Prix des prestations analysé à partir du montant TTC de la DPGF
Pondération (points, valeur exacte): 50

Critère: 
Type: Qualité
Description: Performances en matière de protection de l'environnement analysées à partir du cadre de mémoire technique et environnemental
Pondération (points, valeur exacte): 5

Critère: 
Type: Qualité
Description: Valeur technique analysée à partir du cadre de mémoire technique et environnemental, des fiches techniques transmises et du planning d'exécution fourni par le candidat
Pondération (points, valeur exacte): 45
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Pau
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Pau
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Pau
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Fourniture et installation d'équipements électriques, hydrauliques, électromécaniques et de régulation
Description: Les travaux attendus sont décrits dans le CCTP. Le lot no 3 comporte une variante facultative (voir modalités sur règlement de la consultation) : Le candidat peut proposer une variante sur le type d'équipement électromécanique, électrique et les automatismes proposés tout en respectant leur fonctionnalité et leur dimensionnement.
Identifiant interne: 23GD087-03
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315000 Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Délai d'exécution : 2 mois de préparation et 7 mois maximum de travaux. Les délais d'exécution pris en compte seront ceux proposés par le titulaire. Ces délais sont calculés à partir de jours ouvrés (du lundi au vendredi)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère: 
Type: Prix
Description: Prix des prestations analysé à partir du montant TTC de la DPGF
Pondération (points, valeur exacte): 50

Critère: 
Type: Qualité
Description: Valeur technique analysée à partir du cadre de mémoire technique, des fiches techniques transmises et du planning d'exécution fourni par le candidat
Pondération (points, valeur exacte): 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Pau
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Pau
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Pau
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 8 439 545,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SAS ETCHART CONSTRUCTION + SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE + SAS FFT FONDATIONS + NEO RESEAUX + CASTILLON TP AGENCE LANDES + SNE CUENDET SARL
Chef de file du soumissionnaire: SAS ETCHART CONSTRUCTION
Nom officiel: SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE, SAS FFT FONDATIONS, NEO RESEAUX, CASTILLON TP AGENCE LANDES, SNE CUENDET SARL
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: BATISOL DALLAGE, LABASTERE, SAS FABRE FOURTINE TRAVAUX, GASCOGNE ETANCHEITE
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE SAS ETCHART CONSTRUCTION LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 3 649 000,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-01
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SAS ETCHART CONSTRUCTION + SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE + SAS FFT FONDATIONS + NEO RESEAUX + CASTILLON TP AGENCE LANDES + SNE CUENDET SARL
Chef de file du soumissionnaire: SAS ETCHART CONSTRUCTION
Nom officiel: SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE, SAS FFT FONDATIONS, NEO RESEAUX, CASTILLON TP AGENCE LANDES, SNE CUENDET SARL
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: BATISOL DALLAGE, LABASTERE, SAS FABRE FOURTINE TRAVAUX, GASCOGNE ETANCHEITE
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE SAS NEO RESEAUX LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 3 649 000,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-01
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SAS ETCHART CONSTRUCTION + SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE + SAS FFT FONDATIONS + NEO RESEAUX + CASTILLON TP AGENCE LANDES + SNE CUENDET SARL
Chef de file du soumissionnaire: SAS ETCHART CONSTRUCTION
Nom officiel: SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE, SAS FFT FONDATIONS, NEO RESEAUX, CASTILLON TP AGENCE LANDES, SNE CUENDET SARL
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: BATISOL DALLAGE, LABASTERE, SAS FABRE FOURTINE TRAVAUX, GASCOGNE ETANCHEITE
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE CASTILLON TP AGENCE LANDES LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 3 649 000,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-01
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SAS ETCHART CONSTRUCTION + SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE + SAS FFT FONDATIONS + NEO RESEAUX + CASTILLON TP AGENCE LANDES + SNE CUENDET SARL
Chef de file du soumissionnaire: SAS ETCHART CONSTRUCTION
Nom officiel: SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE, SAS FFT FONDATIONS, NEO RESEAUX, CASTILLON TP AGENCE LANDES, SNE CUENDET SARL
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: BATISOL DALLAGE, LABASTERE, SAS FABRE FOURTINE TRAVAUX, GASCOGNE ETANCHEITE
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE SAS FFT FONDATIONS LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 3 649 000,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-01
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SAS ETCHART CONSTRUCTION + SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE + SAS FFT FONDATIONS + NEO RESEAUX + CASTILLON TP AGENCE LANDES + SNE CUENDET SARL
Chef de file du soumissionnaire: SAS ETCHART CONSTRUCTION
Nom officiel: SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE, SAS FFT FONDATIONS, NEO RESEAUX, CASTILLON TP AGENCE LANDES, SNE CUENDET SARL
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: BATISOL DALLAGE, LABASTERE, SAS FABRE FOURTINE TRAVAUX, GASCOGNE ETANCHEITE
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE SNE CUENDET SARL LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 3 649 000,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-01
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SAS ETCHART CONSTRUCTION + SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE + SAS FFT FONDATIONS + NEO RESEAUX + CASTILLON TP AGENCE LANDES + SNE CUENDET SARL
Chef de file du soumissionnaire: SAS ETCHART CONSTRUCTION
Nom officiel: SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE, SAS FFT FONDATIONS, NEO RESEAUX, CASTILLON TP AGENCE LANDES, SNE CUENDET SARL
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: BATISOL DALLAGE, LABASTERE, SAS FABRE FOURTINE TRAVAUX, GASCOGNE ETANCHEITE
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 3 649 000,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-01
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
6.1.4.
Informations statistiques: 
Offres ou demandes de participation reçues: 
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE + SEIHE + SUDELEC
Chef de file du soumissionnaire: SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
Nom officiel: SEIHE, SUDELEC
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: METAL PROCESS 33
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE LOT 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 1 873 140,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-03
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE + SEIHE + SUDELEC
Chef de file du soumissionnaire: SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
Nom officiel: SEIHE, SUDELEC
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: METAL PROCESS 33
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE SEIHE LOT 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 1 873 140,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-03
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE + SEIHE + SUDELEC
Chef de file du soumissionnaire: SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
Nom officiel: SEIHE, SUDELEC
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: METAL PROCESS 33
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE SUDELEC LOT 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 1 873 140,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-03
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
6.1.4.
Informations statistiques: 
Offres ou demandes de participation reçues: 
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SAS NEO RESEAUX + SUBTERRA AGENCE LANDES/PAYS BASQUE + CEGETP AGENCE MIMIZAN
Chef de file du soumissionnaire: NEO RESEAUX
Nom officiel: SUBTERRA Agence Landes/Pays Basque, CEGETP Agence Mimizan
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: SAS SOUBESTRE, SEMOFI, SAS FFT FONDATIONS
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE NEO RESEAUX LOT 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 2 917 405,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: oui
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-02
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SAS NEO RESEAUX + SUBTERRA AGENCE LANDES/PAYS BASQUE + CEGETP AGENCE MIMIZAN
Chef de file du soumissionnaire: NEO RESEAUX
Nom officiel: SUBTERRA Agence Landes/Pays Basque, CEGETP Agence Mimizan
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: SAS SOUBESTRE, SEMOFI, SAS FFT FONDATIONS
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE SUBTERRA AGENCE LANDES PAYS BASQUE LOT 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 2 917 405,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: oui
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-02
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Lauréat: 
Nom de la partie appelante: SAS NEO RESEAUX + SUBTERRA AGENCE LANDES/PAYS BASQUE + CEGETP AGENCE MIMIZAN
Chef de file du soumissionnaire: NEO RESEAUX
Nom officiel: SUBTERRA Agence Landes/Pays Basque, CEGETP Agence Mimizan
Sous-traitants du lauréat: 
Nom officiel: SAS SOUBESTRE, SEMOFI, SAS FFT FONDATIONS
Offre: 
Identifiant de l’offre: OFFRE CEGETP AGENCE MIMIZAN LOT 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 2 917 405,00 EUR
Valeur de la concession: 
L’offre est une variante: oui
Informations relatives au marché: 
Identifiant du marché: 23GD087-02
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Organisation qui signe le marché: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
6.1.4.
Informations statistiques: 
Offres ou demandes de participation reçues: 
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Numéro d’enregistrement: 24400067500151
Département: Landes
Adresse postale: 20 avenue de la Gare ; CS 10075  
Ville: Dax cedex
Code postal: 40102
Subdivision pays (NUTS): Landes (FRI13)
Pays: France
Point de contact: Service de la commande publique
Adresse électronique: commande.publique@grand-dax.fr
Téléphone: +33 547558011
Adresse internet: https://www.grand-dax.fr
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://demat-ampa.fr
Profil de l’acheteur: https://demat-ampa.fr
Rôles de cette organisation: 
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: SUBTERRA Agence Landes/Pays Basque
Numéro d’enregistrement: 48144276200037
Département: LANDES
Adresse postale: 50 Allée de Cérès Domolandes Atelier 37  
Ville: SAINT GEOURS DE MAREMNE
Code postal: 40230
Subdivision pays (NUTS): Landes (FRI13)
Pays: France
Adresse électronique: subterra@subterra.fr
Téléphone: 0562232820
Rôles de cette organisation: 
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
Numéro d’enregistrement: 52558019700057
Département: Gironde
Adresse postale: 3 rue Gaspard Monge  
Ville: PESSAC
Code postal: 33600
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Adresse électronique: estelle.becavin@vinci-construction.fr
Rôles de cette organisation: 
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: SUDELEC
Numéro d’enregistrement: 50538254900010
Département: LANDES
Adresse postale: Village d'entreprises 347 rue Denis Papin  
Ville: SAINT-PAUL-LES-DAX
Code postal: 40990
Subdivision pays (NUTS): Landes (FRI13)
Pays: France
Adresse électronique: sudelec@cotrelec.com
Téléphone: 0558915033
Rôles de cette organisation: 
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: SEIHE
Numéro d’enregistrement: 78206170900062
Département: LANDES
Adresse postale: Zone Artisanale ''Les Deux Pins'' - 6, rue des Galips CS 70017  
Ville: CAPBRETON
Code postal: 40130
Subdivision pays (NUTS): Landes (FRI13)
Pays: France
Adresse électronique: agence-capbreton@seihe.fr
Téléphone: 0558721156
Rôles de cette organisation: 
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0014
Nom officiel: BATISOL DALLAGE
Numéro d’enregistrement: 34062500300082
Département: GIRONDE
Adresse postale: 16 chemin de la Canave  
Ville: MARTILLAC
Code postal: 33650
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Adresse électronique: b.bidegaray@batisoldallage.com
Téléphone: 0559553465
Rôles de cette organisation: 
Sous-traitant
8.1.
ORG-0015
Nom officiel: LABASTERE
Numéro d’enregistrement: 49417724800013
Département: Pyrénées-Atlantiques
Adresse postale: ZI St Etienne  
Ville: BAYONNE
Code postal: 64100
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Adresse électronique: i.nicolau@labastere.fr
Téléphone: 0559506020
Rôles de cette organisation: 
Sous-traitant
8.1.
ORG-0016
Nom officiel: SAS FABRE FOURTINE TRAVAUX
Numéro d’enregistrement: 41942890900024
Département: Hautes-Pyrénées
Adresse postale: Rue du Sailhet  
Ville: BEAUCENS
Code postal: 65400
Subdivision pays (NUTS): Hautes-Pyrénées (FRJ26)
Pays: France
Adresse électronique: fabrefourtinetravaux@orange.fr
Téléphone: 0562928670
Rôles de cette organisation: 
Sous-traitant
8.1.
ORG-0017
Nom officiel: GASCOGNE ETANCHEITE
Numéro d’enregistrement: 84236664300026
Département: LANDES
Adresse postale: 3 rue Barrasquit  
Ville: CAPBRETON
Code postal: 40130
Subdivision pays (NUTS): Landes (FRI13)
Pays: France
Adresse électronique: contact@gascogne-etancheite.fr
Téléphone: 0558577843
Rôles de cette organisation: 
Sous-traitant
8.1.
ORG-0018
Nom officiel: SAS SOUBESTRE
Numéro d’enregistrement: 98702041900014
Département: LANDES
Adresse postale: ZA PEDEBERT  
Ville: SOORTS HOSSEGOR
Code postal: 40150
Subdivision pays (NUTS): Landes (FRI13)
Pays: France
Adresse électronique: contact@soubestre.fr
Téléphone: 0558436614
Rôles de cette organisation: 
Sous-traitant
8.1.
ORG-0019
Nom officiel: SEMOFI
Numéro d’enregistrement: 39176415600058
Département: VAL-DE-MARNE
Adresse postale: 565, Rue des Voeux Saint Georges  
Ville: VILLENEUVE LE ROI
Code postal: 94290
Subdivision pays (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Pays: France
Adresse électronique: mail@semofi.fr
Téléphone: 0534509837
Rôles de cette organisation: 
Sous-traitant
8.1.
ORG-0020
Nom officiel: METAL PROCESS 33
Numéro d’enregistrement: 53919719400035
Département: GIRONDE
Adresse postale: 11 rue du monastère  
Ville: AMBARES ET LAGRAVE
Code postal: 33440
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Téléphone: 0556233853
Rôles de cette organisation: 
Sous-traitant
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: CEGETP Agence Mimizan
Numéro d’enregistrement: 41963755800059
Département: LANDES
Adresse postale: Impasse du Sabotier Route d'Escource  
Ville: MIMIZAN
Code postal: 40200
Subdivision pays (NUTS): Landes (FRI13)
Pays: France
Adresse électronique: mimizan@cegetp.fr
Téléphone: 0558090295
Rôles de cette organisation: 
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: NEO RESEAUX
Numéro d’enregistrement: 30247540500031
Département: LANDES
Adresse postale: 407 de l'industrie  
Ville: TARNOS
Code postal: 40220
Subdivision pays (NUTS): Landes (FRI13)
Pays: France
Adresse électronique: contact@neo-reseaux.fr
Téléphone: 0559646264
Rôles de cette organisation: 
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0001, LOT-0002
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: CASTILLON TP AGENCE LANDES
Numéro d’enregistrement: 32292757500033
Département: Landes
Adresse postale: 50 Rue Pascal LAFITTE  
Ville: Dax
Code postal: 40100
Subdivision pays (NUTS): Landes (FRI13)
Pays: France
Adresse électronique: contactlandes@castillon-tp.fr
Téléphone: 0558971426
Adresse internet: https://www.castillon-tp.fr
Rôles de cette organisation: 
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: SAS FFT FONDATIONS
Numéro d’enregistrement: 88255854700023
Département: Pyrénées-Atlantiques
Adresse postale: 2150 chemin de PAGADOY  
Ville: MOUGUERRE
Code postal: 64990
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Adresse électronique: fft.fondations@orange.fr
Téléphone: 0688266757
Adresse internet: http://www.fftfondations.com
Rôles de cette organisation: 
Soumissionnaire
Sous-traitant
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SNE CUENDET SARL
Numéro d’enregistrement: 39845324100026
Département: LOT ET GARONNE
Adresse postale: 1052 route de Bordeaux  
Ville: FAUILLET
Code postal: 47400
Subdivision pays (NUTS): Lot-et-Garonne (FRI14)
Pays: France
Adresse électronique: contact@sne-cuendet.fr
Téléphone: 0616341059
Adresse internet: http://www.sne-cuendet.fr
Rôles de cette organisation: 
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: SAS SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE
Numéro d’enregistrement: 52558019700073
Département: Pyrénées-Atlantiques
Adresse postale: 1 avenue Marcel Dassault  
Ville: ANGLET
Code postal: 64601
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Adresse électronique: sogea.anglet@vinci-construction.fr
Téléphone: 0559631169
Rôles de cette organisation: 
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SAS ETCHART CONSTRUCTION
Numéro d’enregistrement: 73272038800022
Adresse postale: 6 CHEMIN DE LA MAROUETTE  
Ville: Bayonne
Code postal: 64100
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Adresse électronique: etudes@etchart-construction.fr
Téléphone: 0559586021
Rôles de cette organisation: 
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administratif de Pau
Numéro d’enregistrement: 17640002600017
Département: Pyrénées-Atlantiques
Adresse postale: 50 cours Lyautey BP 543  
Ville: Pau cedex
Code postal: 64010
Subdivision pays (NUTS): Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
Pays: France
Adresse électronique: greffe.ta-pau@juradm.fr
Téléphone: +33 559849440
Télécopieur: +33 559024993
Adresse internet: https://www.telerecours.fr
Rôles de cette organisation: 
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 96489151-1ce5-41a8-a845-75066fe1edb7  -  01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 06/02/2025 11:05:53 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 86895-2025
Numéro de publication au JO S: 27/2025
Date de publication: 07/02/2025
Profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr