Centrale des marchés
Travaux divers pour l'entretien des infrastructures routières Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DIR SO Correspondant : M. Hubert FERRY-WILCZEK, Directeur, 155 avenue des arènes romaines, 31300 Toulouse, courriel : Bm.dmo.smee.di...
DIR Sud-Ouest
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux divers pour l'entretien des infrastructures routières

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5470992

Date de clôture estimée : 31/07/20
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (01/07/20)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DIR SO
Correspondant : M. Hubert FERRY-WILCZEK, Directeur, 155 avenue des arènes romaines, 31300 Toulouse, courriel : Bm.dmo.smee.dirso@developpement-durable.gouv.fr, adresse internet : http://www.enroute.sud-ouest.developpement-durable.gouv.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
Environnement


Objet du marché : Travaux divers pour l'entretien des infrastructures routières de la DIR Sud-Ouest


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45233139
Code NUTS : FRJ2
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 12 mois
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Le marché concerne les travaux d'entretien des dépendances, les terrassements, l'assainissement et les petits travaux de chaussée sur l'ensemble du réseau routier national de la DIR du Sud-Ouest.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : A titre indicatif et sans engagement de la part du maître de l'ouvrage, l'estimation en valeur ou en quantité permettant d'apprécier l'ampleur prévisible de la commande est de :
Lot 1 : Volume HT : 1 000 000,00 euros
Lot 2 : Volume HT : 2 200 000,00 euros
Lot 3 : Volume HT : 600 000,00 euros
Lot 4 : Volume HT : 800 000,00 euros
Nombre de reconductions éventuelles : 3
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Le marché est passé sous forme d'un accord-cadre à bons de commande avec un seul opérateur économique.
L'exécution des 4 lots comporte une clause sociale obligatoire visant à l'insertion par l'activité économique des personnes éloignées de l'emploi (voir modalités de mise en oeuvre au point 2.16 du règlement de la consultation).
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : À l'appui de sa candidature, le candidat transmet les formulaires DC1 et DC2 ou le formulaire DUME.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Capacité économique et financière - références requises : Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Une liste des travaux de nature identique en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années mentionnant le montant, les dates et le lieu d'exécution, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix (70 %)
Valeur technique (15 %)
Valeur environnementale (15 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Appel d'offres ouvert

Date limite de réception des offres : 31 juillet 2020 à 15 h 30

Délai minimum de validité des offres : 8 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 juin 2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation ( http://www.marchespublics.gouv.fr) sous la référence publique 20-011-DIR., adresse internet : http://www.marchespublics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Les documents de la consultation sont disponibles par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation ( http://www.marchespublics.gouv.fr) sous la référence publique 20-011-DIR., adresse internet : http://www.marchespublics.gouv.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : http://www.marchespublics.gouv.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres et les candidatures doivent obligatoirement être transmises par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation ( http://www.marchespublics.gouv.fr) sous la référence publique 20-011-DIR suivant les modalités précisées à l'article 5 du règlement de la consultation. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 68, rue Raymond IV B.P. 7007, 31068 Toulouse, courriel : Greffe.tatoulouse@juradm.fr, adresse internet : http://www.toulouse.tribunal-administratif.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 District Centre
Travaux divers pour l'entretien des infrastructures routières de la DIR Sud-
Ouest - Réseau routier national non concédé de la Haute-Garonne
C.P.V. - : Objet principal : 45233139
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Le marché est reconductible dans la limite de 3 reconductions
Lot(s) 2 District Est
Travaux divers pour l'entretien des infrastructures routières de la DIR Sud-
Ouest - Réseau routier national non concédé de l'Aveyron et du Tarn
C.P.V. - : Objet principal : 45233139
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Le marché est reconductible dans la limite de 3 reconductions
Lot(s) 3 District Ouest
Travaux divers pour l'entretien des infrastructures routières de la DIR Sud- Ouest - Réseau routier national non concédé du Gers, de la Gironde, des Landes et
des Hautes-Pyrénées
C.P.V. - : Objet principal : 45233139
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Le marché est reconductible dans la limite de 3 reconductions
Lot(s) 4 District Sud
Travaux divers pour l'entretien des infrastructures routières de la DIR Sud- Ouest - Réseau routier national non concédé de l'Ariège et des Pyrénées Orientales
C.P.V. - : Objet principal : 45233139
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Le marché est reconductible dans la limite
de 3 reconductions
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous