Centrale des marchés
Marché de travaux coeur de Cugnaux Marché de travaux coeur de Cugnaux adresse : Place de la mairie tel : 05-62-20-76-20 correspondant : M. CHALEON Alain, Maire mel : marches.publics@mairie-cugnaux.fr url : https://ville-c...
COMMUNE DE CUGNAUX 31270Cugnaux marches.publics@mairie-cugnaux.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux coeur de Cugnaux

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4433043

Date de clôture estimée : 15/04/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (25/03/19)
19-46357
SOURCEWEB (25/03/19)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 31
Annonce No 19-46357
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE CUGNAUX.
 Correspondant : M. Chaleon Alain, Maire, place de la mairie 31270 Cugnaux, tél. : 05-62-20-76-20, courriel : marches.publics@mairie-cugnaux.fr adresse internet : https://ville-cugnaux.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux cœur de Cugnaux.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : place de la République, 31270 Cugnaux.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

les travaux sont programmés à partir du mois de juin 2019 jusqu'à fin novembre 2019. La durée d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 27 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation. La durée d'exécution des marchés comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis. La période de préparation est fixée à 6 semaines.
les candidats doivent obligatoirement présenter des propositions de prix pour les prestations supplémentaires éventuelles exigées suivantes pour le lot no3 " Plantations - ouvrages spécifiques (bancs, jeux, mobilier, sanitaires) - arrosage " :
- pse no1 (prestation supplémentaire éventuelle) : Kiosque
- pSE no2 (prestation supplémentaire éventuelle) : Local poubelle
- pSE no3 (prestation supplémentaire éventuelle) : Arrosage
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux cœur de Cugnaux.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : se référer au règlement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 avril 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-10.

Renseignements complémentaires : la collectivité se réserve le droit de mener une phase de négociation avec les différents candidats avant l'attribution du marché. A ce titre, les candidats sont informés que seules les trois entreprises les mieux classées, c'est-à-dire celles dont les offres sont économiquement les plus avantageuses au regard des critères de sélection des offres, seront admises à la phase de négociation. Cette phase de négociation pourra porter sur les différentes composantes de l'offre (prix, méthodologie, délais, etc.) et sera formalisée par écrit.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 mars 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_FuXNg4Wutg.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_FuXNg4Wutg.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV 31068 Toulouse Cedex 7, tél. : 05-62-73-57-57, courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr, télécopieur : 05-62-73-57-40.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif de règlement amiable des litiges préfecture de Région -1 Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-90-60-60, télécopieur : 05-56-90-60-67.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - lot 1.
vrd - ouvrages béton
Mots descripteurs : Espaces verts, Fontainerie, Revêtements de sols, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 2. - lot 2.
Revêtements de sol (pavés, béton, bordures)
Mots descripteurs : Espaces verts, Fontainerie, Revêtements de sols, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 3. - lot 3.
Plantations - ouvrages spécifiques (bancs, jeux, mobilier, sanitaires) - arrosage
Mots descripteurs : Espaces verts, Fontainerie, Revêtements de sols, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 4. - lot 4.
Fontainerie - brumisation
Mots descripteurs : Espaces verts, Fontainerie, Revêtements de sols, Voirie et réseaux divers
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous