Centrale des marchés
Fourniture et pose d'ensembles de rideaux après dépose des stores existants dans quatre écoles de Croix Fourniture et pose d'ensembles de rideaux après dépose des stores existants dans quatre écoles de Croix designation : Commune de Croix url : http://www.ville-croix.fr mel : marchespublics@vi...
Commune de Croix 59170Croix marchespublics@ville-croix.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Fourniture et pose d'ensembles de rideaux après dépose des stores existants dans quatre écoles de Croix

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1441482

Date de clôture estimée : 30/04/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (19/03/15)
15-41972
SOURCEWEB (20/03/15)
Avis de marché Département(s) de publication : 59 Annonce No 15-41972 Fournitures - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Croix. Correspondant : Mme Valy Alexandra, Responsable du service Commande publique, 187 rue jean jaures 59170 Croixtél. : 03-20-28-57-28courriel : marchespublics@ville-croix.fr adresse internet : http://www.ville-croix.fr . Objet du marché : fourniture et pose d'ensembles de rideaux après dépose des stores existants dans quatre écoles de Croix . Lieu de livraison : ecoles Volatire, Nadaud, Jean Jaurès et Jean Mace, 59170 Croix. Caractéristiques principales : fourniture et pose d'ensembles de rideaux après dépose des stores existants dans quatre écoles de Croix Le marché prendra effet à compter de la date de sa notification, (date prévisionnelle le 15 juin 2015) la période de préparation est de 6 semaines à compter de la notification du marché au titulaire. Le délai d'exécution suite à la période de préparation est de 1 semaine. pour le lot 1, le délai maximum d'affermissement de la tranche conditionnelle est de 10 mois à compter de la notification de la tranche ferme Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché à prix global et forfaitaire. trois lots: _ Lot n o 1 Tranche ferme Ecole Voltaire _ Lot n o 1 Tranche conditionnelle Ecole Nadaud _ Lot n o 2 Ecole J.Jaurés _ Lot n o 3 Ecole Jean Macé. Refus des variantes . Possibilité de présenter une offre pour un lot plusieurs lots. Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 juin 2015. Cautionnement et garanties exigés : pas de caution ni de garantie exigées. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres de la collectivité. paiement par mandat administratif sous 30 jours maximum. le décret n o 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publics dispose en vertu de son article 8, " le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes , en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché pourra être attribué à une entreprise seule ou à un groupement. un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, - en qualité de membres de plusieurs groupements. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés . Unité monétaire utilisée, l'euro . Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique; - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat; - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4); - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4). Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus; - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. Autres renseignements demandés : - Autres renseignements demandés : concernant les formulaires Dc1 et Dc2, les candidats sont libres de fournir les imprimés inclus au dossier de consultation des entreprises, dûment complétés, ou tout autre document de leur composition contenant des informations similaires.; - Autres renseignements demandés : pour l'attributaire: Pour les personnes soumises à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale prévue à l'article L 241-1 du code des assurances, l'attestation d'assurance de responsabilité obligatoire prévue à l'article L.243-2 du code des assurances. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix : 55 %; - valeur technique : 45 %. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 30 avril 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015-08. Renseignements complémentaires : la remise d'offres dématérialisées n'est pas autorisée pour ce marché. Les modalités de remise des plis sont précisées dans le règlement de la consultation. il n'y aura pas de négociation. echantillons à fournir conformément au règlement de la consultation. Ils seront restitués aux candidats. visite de site obligatoire. Contacter M. Ottevaere Standard : 03.20.28.52.35. Ou 06.60.59.50.69 jugement des offres: - le prix des prestations (55 %) appréciée à partir de la DPGF complétée par le candidat - la valeur technique des prestations (45%) provenance et la nature des matériaux + Plans de détails (20%) procédés d'exécution envisagés et moyens utilisés (10%) Mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité (10%) la gestion des déchets de chantier (5%) pour la candidature: Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise àdisposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. retrait du dossier de consultation des entreprises (Dce) : Adresser une demande à marchespublics@ville-croix.fr mairie de croix / Service commande publique 187 rue Jean Jaurès - B.P. 50019 - 59962 Croix Téléphone : 03/20/28/57/28 instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giélee, 59800 Lille, tél : 03.20.63.13.00, télécopieur : 03.20.63.13.47, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr. Précisions concernant les délais d'introduction des recours : toutes précisions concernant les délais de recours peuvent être obtenues auprès du service des affaires juridiques de la commune de Croix -187 rue Jean Jaurès - B.P. 50019 - 59962 Croix Cedex - 03.20.28.57/28 - marchespublics@ville-croix.fr. Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 mars 2015. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Croix - Services Techniques. Correspondant : M. Ottevaere Pierre, tél. : 03-20-28-52-35,  adresse internet : http://www.ville-croix.fr . Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Croix. Correspondant : Mme Valy. Alexandra,  187 rue Jean Jaurès,  59170 Croix, tél. : 03-20-28-57-28, courriel : marchespublics@ville-croix.fr,  adresse internet : http://www.ville-croix.fr . Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 187 rue jean jaures,  59170 Croix, courriel : marchespublics@ville-croix.fr,  adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_6K_eC-25J4 . Renseignements relatifs aux lots : Lot 1. - Ecoles Voltaire er Nadaud Lot 2. - Ecole Jean Jaurès Lot 3. - Ecole Jean Mace
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00