Centrale des marchés
CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'EXPLOITATION - Route d'Aubusson - 23260 CROCQ CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'EXPLOITATION - Route d'Aubusson - 23260 CROCQ cp : 23011 url : http://www.creuse.fr adresse : Hôtel du département BP 250 mel : correspondre@aws-france.com corr...
Conseil départemental de la Creuse 23011GUERET correspondre@aws-france.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'EXPLOITATION - Route d'Aubusson - 23260 CROCQ

Marché public ou privé
Référence du marché : 6083119

Date de clôture estimée : 16/06/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (19/05/21)
21-67127
SOURCEWEB (01/06/21)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 23
Annonce No 21-67127
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil départemental de la Creuse.
 Correspondant : Mme SIMONET Valérie, Présidente, hôtel du département B.P. 250 23011 Gueret, courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : http://www.creuse.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agysoft.marches-publics.info/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : construction d'un centre d'exploitation - route d'aubusson - 23260 CROCQ.
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : route d'aubusson, 23260 Crocq.
Code NUTS : -FRI22.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

les candidats doivent prendre en considération, pour l'établissement de leur offre, les contraintes du site. Les candidats devront tenir compte des contraintes décrites dans les différents C.C.T.P., dans le Plan Général de Coordination (approvisionnement, accès, circulation, sécurité, protection au chantier ?), y compris les contraintes liées à la Covid-19 intégrées dans les documents précités
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : pour chaque lot, la durée du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la réception des travaux incombant au titulaire (après complète réalisation des travaux, repliement des installations de chantier, remise en état des terrains et des lieux et réception des travaux).
- délai d'exécution : Le délai plafond d'exécution de chaque lot s'insère dans le délai global de l'opération de travaux qui est de 11 mois, période de préparation non comprise, conformément au planning prévisionnel fourni dans le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E).
Le délai d'exécution court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution des travaux.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : les candidats doivent présenter une solution de base conforme aux pièces constitutives du marché et notamment aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
Variantes exigées pour les lots no2, 3, 4 et 10
les variantes libres ne sont pas autorisées.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : pouvoir de la personne habilitée à engager la société.
- si le candidat est titulaire de certificats de qualifications professionnelles, de type Qualibat il doit en fournir la copie. Les candidats qui ne disposent pas de qualification peuvent produire tout moyen de preuve équivalent. Il pourra s'agir, notamment, de :
- certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres - certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de leur compétence à réaliser la prestation.
si la demande de qualification est en cours, le candidat devra fournir à l'appui de sa candidature la copie de celle-ci.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique de l'offre (20 points) : 60 %;
     - prix des prestations (20 points) : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 juin 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21BAT02.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/
Adresse pour remettre vos offres : https://agysoft.marches-publics.info/
La signature électronique de l'acte d'engagement, remis au moment du dépôt de l'offre, n'est pas exigée. La signature électronique ou manuscrite de l'acte d'engagement, sera requise et obligatoire pour l'attributaire provisoire avant la notification du marché.
l'ouverture des offres n'est pas publique.
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Articles R.421-1 à R.421-7 du Code de Justice Administrative : dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
pour le référé précontractuel : articles L.551-1, R.551-5 et L.551-15 1er alinéa du Code de Justice Administrative.
Pour le référé contractuel : articles R.551-7 et L 551-15 1er alinéa du code de justice administrative.
le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de LIMOGES qui peut être saisi au choix par papier et/ou l'application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Modalités d'ouverture des offres :
Date : 16 juin 2021, à 14 heures.
Lieu : guéret.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 mai 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges 1, cours Vergniaud 87000 Limoges, tél. : 05-55-33-91-55, courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr, télécopieur : 05-55-33-91-60.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Limoges 1, cours Vergniaud 87000 Limoges, tél. : 05-55-33-91-55, courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr, télécopieur : 05-55-33-91-60.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
terrassement / vrd réalisé en interne par la Direction des Routes
Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état

Lot(s) 2. -
gros-œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état

Lot(s) 3. -
charpente bois et bardage bois
C.P.V. - Objet principal : 45261100.
Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état

Lot(s) 4. -
couverture et bardage metallique
C.P.V. - Objet principal : 45261213.
Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état

Lot(s) 5. -
portes sectionnelles
C.P.V. - Objet principal : 45421131.
Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état

Lot(s) 6. -
menuiseries exterieures / serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état

Lot(s) 7. -
menuiseries interieures bois
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état

Lot(s) 8. -
platrerie / peinture / faux plafond
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état

Lot(s) 9. -
revetement carrelages / faiences
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état

Lot(s) 10. -
electricite
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état

Lot(s) 11. -
plomberie / sanitaire / chauffage / ventilation
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Bâtiment, Tous corps d'état
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous