Centrale des marchés
Remplacement du bardage et réfection des brises soleil extèrieurs au collège le Grand Champ à Pont de Cheruy. Reconsultation du lot no1 "brise soleil" - Isère Remplacement du bardage et réfection des brises soleil extèrieurs au collège le Grand Champ à Pont de Cheruy. Reconsultation du lot no1 "brise soleil" - Isère remplacement du bardage et réfection d...
MAISON DU CONSEIL GENERAL 38460Crémieu
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Remplacement du bardage et réfection des brises soleil extèrieurs au collège le Grand Champ à Pont de Cheruy. Reconsultation du lot no1 "brise soleil" - Isère

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 853215

Date de clôture estimée : 14/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (16/10/13)
BOAMP (15/10/13)
13-183998
Avis de marché
Département de publication : 38
Annonce No 13-183998
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil général de l'Isère.
 Correspondant :  M. le président, territoire du Haut Rhône dauphinois 45 impasse de l'ancienne gare B.P. 138 38460 Crémieu.

Objet du marché : remplacement du bardage et réfection des brises soleil extèrieurs au collège le Grand Champ à Pont de Cheruy. Reconsultation du lot no1 "brises soleil" déclaré infructueux.
Lieu d'exécution : isère.

Caractéristiques principales : 
marché séparé à tranches conditionnelles
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour un lot.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 mars 2014.
la période de préparation débutera à compter de la notification du contrat. Le délai d'exécution des travaux soit la tranche ferme "Travaux situés aux façades côté cour des ailes A et B" Délai 2 semaines et la tranche conditionnelle " Travaux situés aux façades côté rue des ailes A et B" Délai 3 mois débuteront à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Aucune garantie ni caution couvrant 0,000% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes actualisables. Par tranche. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : ressources propres du conseil général de l'isère, y compris les emprunts.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire. Les candidats sont autorisés à présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. En revanche, ils ne pourront se présenter à la fois comme candidats individuels et comme mandataires d'un ou de plusieurs groupements.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; Tout autre document permettant au candidat de faire la preuve de sa capacité financière, si celui-ci est objectivement dans l'impossibilité de produire le ou les documents mentionnés ci-dessus pour justifier de cette capacité. Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Pour les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire de liste de prestations exécutées, références de leurs dirigeants ou des personnels qui exécuteront le marché (diplômes et/ou expérience professionnelle) et tout élément permettant d'apprécier les capacités financières du candidat En plus des documents listés ci-dessus, le candidat aura la possibilité de produire tout autre document lui permettant de faire la preuve de ses capacités professionnelles et techniques.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - lot 01 : prix des prestations : 60 %;
     - lot 01 : pertinence de l'organisation et des moyens humains affectés au chantier : 20 %;
     - lot 01 : pertinence de l'organisation et des moyens humains affectés au chantier : composition et organigramme : 5 %;
     - lot 01 : pertinence de l'organisation et des moyens humains affectés au chantier : qualification du personnel affecté au chantier : 15 %;
     - lot 01 : pertinence de la méthodologie et de l'organisation de chantier : 20 %;
     - lot 01 : pertinence de la méthodologie et de l'organisation de chantier : planning d'intervention : 10 %;
     - lot 01 : pertinence de la méthodologie et de l'organisation de chantier : mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité du chantier et du personnel : 5 %;
     - lot 01 : pertinence de la méthodologie et de l'organisation de chantier : mesures environnementales : procédure de gestion des déchets : 5 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 novembre 2013, à 17 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : A13-THR01-CS06.

Renseignements complémentaires : les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Dossier de consultation gratuit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématerialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants : zip, word 2000, excel 2000, power point 2000, pdf/acrobat 9.0.. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les candidats utilisent un certificat conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) figurant sur la liste de confiance française (http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou sur une liste de confiance d'un autre Etat-Membre de l'union européenne. Toutefois, les candidats sont libres d'utiliser le certificat de leur choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, ils doivent transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 octobre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 conseil général de l'isère Territoire du Haut Rhône dauphinois Service des Ressources 45 impasse de l'ancienne gare B.P. 138,  38460 Crémieu,  adresse internet : http://www.isere.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
 Correspondant :  Serge SALAMO - chargé d'opérations Tél : 04/74/18/66/06,  conseil général de l'isère Territoire du Haut Rhône dauphinois Service de l'éducation 45 impasse de l'ancienne gare B.P. 138,  38460 Crémieu.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
 Correspondant :  Catherine SILVESTRE - référent marchés publics,  conseil général de l'isère Territoire du Haut Rhône dauphinois Service des Ressources 45 impasse de l'ancienne gare B.P. 138,  38460 Crémieu, tél. : (+33) 4-74-18-66-40.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 conseil général de l'isère Territoire du Haut Rhône dauphinois Service des Ressources 45 impasse de l'ancienne gare B.P. 138,  38460 Crémieu,  adresse internet : http://www.isere.fr.

Renseignements relatifs aux lots :  
Lot
01.
-
BRISE SOLEIL
Délai d'exécution TF: 2 semaine(s)
 
Lot
01.
-
BRISE SOLEIL
Délai d'exécution TC1: 3 mois

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00