Centrale des marchés
Aménagement du bourg Couville Aménagement du bourg, tranches n° 4, 5 et 6 Procédure adaptée en application des articles 28 et 40 du Code des marchés publics Maître d'ouvrage : commune de Couville, 2, route de V...
Commune de Couville 50690Couville 0233521993
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Aménagement du bourg

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 795820

Date de clôture estimée : 05/09/13
Etat : Première publication
Publié dans :
OUESTMARCHES (10/08/13)
7088494601
Couville
Aménagement du bourg, tranches n° 4, 5 et 6
Procédure adaptée en application des articles 28 et 40 du Code des marchés publics
Maître d'ouvrage : commune de Couville, 2, route de Virandeville,
50690 Couville.
Personne responsable du marché : M. le Maire.
Objet du marché : aménagement du bourg, tranches n° 4, 5 et 6.
Marché de travaux.
Exécution : infrastructures voirie, assainissement EP, espaces verts,
mobilier urbain, signalisation et éclairage public.
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles 28 et 40 du Code des marchés publics.
Désignation des lots :
Lot 1 : terrassement, voirie, assainissement EP.
Lot 2 : éclairage public.
Délai d'exécution : 22 semaines maximum.
Date prévisionnelle des travaux : novembre 2013.
Conditions relatives au marché : délai de paiement 30 jours. Marché avec entreprise unique ou groupement d'entreprises solidaires ou conjointes.
Conditions de participation : justificatifs et documents en application des articles 43 et 46 du Code des marchés publics.
Modalité d'obtention du dossier : les dossiers seront remis contre
paiement, sur demande écrite à Micro Pro, hameau Maison-Georges, 50440 Beaumont-Hague, tél. 02 33 52 80 03.
Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site :
http ://www.ouestmarches.com
Présentation des offres suivant le règlement de consultation.
Remise des offres : les offres électroniques sont acceptées. Les offres peuvent être remises sous pli cacheté contre récépissé ou expédiées par pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : commune de Couville, mairie, 2, route de Virandeville, 50690 Couville.
Critères de jugement des offres :
prix de l'offre : 70 %,
valeur technique : 30 %.
Renseignements :
Administratifs : commune de Couville, mairie, 2, route de Virandeville, 50690 Couville, tél. 02 33 52 00 56, fax 02.33.52.19.93.
Techniques : Tecam, 23, rue Pasteur, BP 20121, 50110 Tourlaville Cedex.
Date limite de réception des offres : 5 septembre 2013, à 11 h, délai de
rigueur.
Durée de validité des offres : 120 jours.
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur-Le-Duc, 14000 Caen, tél. 02 31 70 72 72, courriel :
www.greffe.tacaen@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur-Le-Duc, 14000 Caen, tél. 02 31 70 72 72, courriel :
www.greffe.tacaen@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Caen,
3, rue Arthur-Le-Duc, 14000 Caen, tél. 02 31 70 72 72, courriel :
www.greffe.tacaen@juradm.fr
Date d'envoi à la publication : 31 juillet 2013.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous