Centrale des marchés
Raccordement des communes de Courbevoie et de Puteaux à la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité 92 via le via le Plan de Vidéoprotection Pour la ville de Paris Le présent marché a pour objet le raccordement des communes de Courbevoie et de Puteaux à la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité 92 via le via le Plan de Vidéoprotection Pour la vill...
Ville de Courbevoie 92401Courbevoie
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Raccordement des communes de Courbevoie et de Puteaux à la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité 92 via le via le Plan de Vidéoprotection Pour la ville de Paris

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1491550

Date de clôture estimée : 26/05/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (07/05/15)
158099-2015
BOAMP (05/05/15)
15-69002
Département(s) de publication : 92 Annonce No 15-69002 I. II. III. IV. VI. Avis de marché Travaux Directive 2004/18/CE. Section I : Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Ville de Courbevoie, place de l'hôtel de Ville, à l'attention de  CESARI Eric, Président, F-92401 Courbevoie Cedex. Tél. (+33) 1 71 05 70 00. Code d'identification national : 20002697900019 . Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-courbevoie.fr . Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : auprès du ou des points de contact susmentionnés Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : auprès du ou des points de contact susmentionnés Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ville de Courbevoie : Mme GHARBI - Bureau 320, service commande publique, Hôtel de Ville, F-92401 Courbevoie. I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale. I.3) Activité principale : Services généraux des administrations publiques. I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Adresse(s) de l'autre pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice agit : Ville de Courbevoie : Service de la Commande Publique, hôtel de Ville, 1 rue Albert Simonin, F-92401 Courbevoie. Section II : Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur : raccordement des communes de Courbevoie et de Puteaux à la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité 92 via le via le Plan de Vidéoprotection Pour la ville de Paris. II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Travaux. Exécution. Code NUTS |FR105| . II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique : L'avis concerne un marché public II.1.4) Information sur l'accord-cadre : II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : le présent marché a pour objet le raccordement des communes de Courbevoie et de Puteaux à la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité 92 via le via le Plan de Vidéoprotection Pour la ville de Paris. Ce marché comporte une partie travaux et une partie informatique. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 32323500 , 45311000 . II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non II.1.8) Lots : Division en lots : Non. II.1.9) Variantes : Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue du marché II.2.1) Quantité ou étendue globale : le marché est conclu à compter de la date de notification pour une durée d'un an reconductible trois fois sans pouvoir dépasser la durée total de 4 ans. Les travaux auront lieu durant la première année du marché. la date prévisionnelle de début d'exécution des prestations est fixée au mois de juillet 2015. le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage. pour la partie travaux, à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage, le délai d'exécution est de trois mois, hors période de préparation d'une durée d'un mois et auquel s'ajoute les 12 mois de période de garantie de parfait achèvement. pour la partie maintenance logicielle et mise à jour, les forfaits maintenance préventive, curative et la mise à jour des logiciels sont annuels. II.2.2) Informations sur les options : II.2.3) Reconduction : Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. Nombre de reconductions éventuelles : 3. II.3) Durée du marché ou délai d'exécution : Durée en mois : 12 (à compter de la date d'attribution du marché). Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Paiement sous 30 jours par mandat administratif. autofinancement sur le budget communautaire. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 51-ii du Code des marchés publics. III.1.4) Autres conditions particulières : L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - La lettre de candidature datée et signée (ou formulaire Dc1). - les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (ces documents ne sont nécessaires que si le signataire des documents ne figure pas sur le formulaire Kbis de l'entreprise). - un justificatif de l'inscription au registre de la profession ou au registre du commerce, le cas échéant (de moins de 3 mois). - si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Le formulaire Dc2 dans lequel le candidat mentionne son chiffre d'affaires global et son chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : -Présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. -une déclaration indiquant les effectifs moyens -une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. -les qualifications professionnelles type Qualifélec cf. 2 DTC mention FO ou Qualifélec cf. 3 DTC mention FO. Chacun des certificats de qualifications et/ou de qualité précités pourra faire l'objet d'équivalence. III.2.4) Informations sur les marchés réservés : III.3) Conditions propres aux marchés de services III.3.1) Information relative à la profession : III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service Section IV : Procédure IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer : IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1. valeur technique de l'offre jugé sur le mémoire technique %. Pondération : 70. 2. prix jugé sur le dpgf %. Pondération : 20. 3. délais applicables sur la base du calendrier prévisionnel %. Pondération : 10. IV.2.2) Enchère électronique : Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 15S0031. IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non. IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif : IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26 mai 2015 - 12:00. IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Langue(s) officielle(s) de l'UE : français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres : Section VI : Renseignements complémentaires VI.1) RENOUVELLEMENT : VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE : VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Procédure : Procédure adaptée, en application de l'article 28 du code des marchés publics criteres d'attributions : Le critère valeur technique est sous-pondéré par les sous-critères suivants: sous critère 1 )Les performances techniques et fonctionnelles des produits proposés pour réaliser les prestations au regard du détail des fiches techniques du matériel prévu au chantier (sur un total de 20 points décomposés en sous-sous critères suivants :une description fonctionnelle et technique des solutions et systèmes retenus par le candidat : architecture du système, solutions de câblage); (noté sur 5 points), les modèles et caractéristiques techniques détaillés de tous les matériels réseau (routeur, firewall, commutateur réseau Ethernet, serveur, baies et coffrets techniques 19''?) et d'infrastructure du réseau (câbles fibres optiques, tiroirs optiques,jarretière optique, techniques de génie civil, chambre de tirage, boite de dérivation optique?) retenus ; (noté sur 10 points), un synoptique détaillé de l'architecture du système et du réseau proposés; (noté sur 5 points)). sous-critère n o 2: Description de la passerelle générique unique, de son évolutivité et de son interopérabilité, de la méthodologie pour la maintenance logicielle curative, préventive et mise à jour: 30 points sous-critère n o 3: Les dispositions arrêtées par l'entreprise pour la conduite du chantier: détail des moyens humains mis en oeuvre spécifiquement pour le chantier l'exécution et l'encadrement (CV, qualification, expérience, organigramme, interlocuteurs dédiés),logistique du chantier, gestion des études d'exécution, coordination des sous-traitants): 20 points renseignements administratifs : Ville de Courbevoie, Service de la Commande Publique, Hôtel de Ville, 1 rue Albert Simonin 92401 Courbevoie Tél : +33 171057192 Fax : +33 171057340 unité monétaire utilisée, l'euro.les documents de la consultation sont délivrés gratuitement. ils peuvent être téléchargés à cette adresse:http://www.marches-publics.info/accueil.htm Les candidatures et offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant les date et heure limites indiquées dans le présent avis. En cas de remise papier le candidat devra joindre également la candidature et l'offre sur Cd-Rom. Les candidatures et les offres peuvent être transmises par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur(http://www.marches-publics.info/accueil.htm), ou par courrier recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé dans les locaux du pouvoir adjudicateur. le candidat doit remettre au titre de l'offre : -L'Acte d'engagement rempli, daté et signé - un mémoire technique détaillé comprenant: 1)les performances techniques et fonctionnelles des produits proposés pour réaliser les prestations au regard du détail des fiches techniques du matériel prévu au chantier (une description fonctionnelle et technique des solutions et systèmes retenus par le candidat : architecture du système, solutions de câblage); les modèles et caractéristiques techniques détaillés de tous les matériels réseau (routeur, firewall, commutateur réseau Ethernet, serveur, baies et coffrets techniques 19''?) et d'infrastructure du réseau (câbles fibres optiques, tiroirs optiques, jarretière optique, techniques de génie civil, chambre de tirage, boite de dérivation optique?) retenus ; un synoptique détaillé de l'architecture du système et du réseau proposés; 2) la description de la passerelle générique unique, de son évolutivité et de son interopérabilité, de la méthodologie pour la maintenance logicielle curative, préventive et mise à jour 3) Les dispositions arrêtées par l'entreprise pour la conduite du chantier (Détail des moyens humains mis en oeuvre spécifiquement pour le chantier pour l'exécution etl'encadrement (CV, qualification, expérience, organigramme, interlocuteurs dédiés), logistique du chantier, gestion des études d'exécution, coordination des sous-traitants) -le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire rempli, daté, signé -un Rib Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les candidats présentant les meilleures offres. Les modalités sont décrites dans le règlement de consultation. le pouvoir adjudicateur peut à tout moment décider de ne pas donner suite à la présente procédure pour des motifs d'intérêt général. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4 mai 2015. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 bd de l'hautil B.P. 30322, F-95027 Cergy Pontoise. E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr . Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59. Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 29, rue Barbet de Jouy, F-75007 Paris. Tél. (+33) 1 44 42 63 43. Fax (+33) 1 44 42 63 37. VI.4.2) Introduction des recours : VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 bd de l'hautil B.P. 30322, F-95027 Cergy Pontoise. E-mail : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr . Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 4 mai 2015
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00