Centrale des marchés
Marché de maitrise d'oeuvre pour le réaménagement des Places de la Gare et Sarrail L'espace à aménager d'une superficie de 2750 mètres carrés pour la place Sarrail et de 3000 mètres carrés pour la place de la gare se situe dans le quartier majoritairement résidentiel de Bécon les...
Ville de Courbevoie 92401Courbevoie 01 71 05 73 40
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de maitrise d'oeuvre pour le réaménagement des Places de la Gare et Sarrail

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1746718

Etat : Rectificatif
Publié dans :
BOAMP (29/10/15)
15-165910

Département(s) de publication : 92
Annulation - Rectificatif

Annonce No 15-165910
I. II. IV. VI.


Directive 2004/18/CE.

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Ville de Courbevoie, hôtel de Ville, Service Commande Publique, à l'attention de  le maire, F-92401 Courbevoie. Tél. (+33) 1 71 05 71 92. Fax (+33) 1 71 05 73 40.
Code d'identification national : 21920026800056.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-courbevoie.fr.
I.2) TYPE ORGANISME ACHETEUR

Section II : Objet du marché

II.1) DESCRIPTION
II.1.1)Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice :
marché de maitrise d'oeuvre pour le réaménagement des Places de la Gare et Sarrail.
II.1.2)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
l'espace à aménager d'une superficie de 2750 mètres carrés pour la place Sarrail et de 3000 mètres carrés pour la place de la gare se situe dans le quartier majoritairement résidentiel de Bécon les Bruyères.
Le réaménagement de ces deux places s'inscrit dans le cadre d'une part de la réhabilitation en cours de la gare de Bécon les bruyères, de la requalification des voies commerçantes du secteur d'autre part. En outre, il s'agit de poursuivre la continuité des aménagements réalisés en 2012 et 2014 sur les avenues de la liberté et Gallieni.
Les choix retenus pour le projet contribueront à renforcer une identité et un caractère du quartier à la fois paysager, qualitatif et favorisant l'activité des commerces de proximité dans un espace public partagé.
les places seront considérées comme des entrées de ville vis-à-vis des voyageurs en provenance de la gare de Bécon les Bruyères et à terme celle du grand Paris.
Les solutions proposées devront prendre en compte l'évolution du secteur en un pôle d'échange intermodal.
par ailleurs, la ville de Courbevoie s'est engagée dans une démarche de " quartiers apaisés ". Cette démarche vise à améliorer la qualité de vie par l'aménagement d'un espace public durable et partagé. Cette démarche repose sur des champs d'application de déplacements, de gestion des ressources, de biodiversité, de paysage urbain, de la place du végétal.
II.1.3)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
71242000.

Section IV : Procédure

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure :
Ouverte.
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice :
IV.2.3)Avis auquel se réfère la présente publication :
Numéro de l'avis au JO : 2015/S 189-343109 du 30/09/2015.
IV.2.4)Date d'envoi de l'avis original :
25 septembre 2015.

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) L'AVIS IMPLIQUE
Rectification.
VI.2) INFORMATIONS SUR LES PROCÉDURES DE PASSATION INCOMPLÈTES
VI.3) INFORMATIONS À RECTIFIER OU À AJOUTER
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
Dans l'avis original.
VI.3.3)Texte à rectifier dans l'avis original :
VI.3.4)Date à rectifier dans l'avis original :
Endroit où se trouve le texte à rectifier : ReceptionOffres
Au lieu de : 5 novembre 2015 - 12:00
Lire : 12 novembre 2015 - 12:00
VI.3.5)Adresse et point de contact à rectifier :
VI.3.6)Texte à ajouter dans l'avis original :

VI.3.3)Texte à rectifier dans l'avis original :
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Quantité ou étendu
Au lieu de : le marché fait l'objet d'une décomposition en tranches:*tranche ferme :place sarrail :Phase n1-etudes préliminaires (Ep)Phase n2-avant-projet (Avp)Phase n3-etudes de projet (Pro)Phase n4-assistance pour la passation des contrats de travaux (Act)Phase n5-visa (Visa)Phase n6-etudes d'exécution (Exe)Phase n7-direction de l'exécution des travaux (Det)Phase n8-ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc)Phase n9-assistance aux opérations de réception (aor)place de la gare :Phase n1-etudes préliminaires (Ep)Phase n2-avant-projet (Avp)Phase n3-etudes de projet (Pro)*Tranche conditionnelle :place de la gare (uniquement):phase n4-assistance pour la passation des contrats de travaux (Act)Phase n5-visa (Visa)Phase n6-etudes d'exécution (Exe)Phase n7-direction de l'exécution des travaux (Det)Phase n8-ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc)Phase n9-Assistance aux opérations de réception (AOR)
Lire : le marché fait l'objet d'une décomposition en tranches:*tranche ferme :place sarrail :Phase n1-etudes préliminaires (Ep)Phase n2-avant-projet (Avp)Phase n3-etudes de projet (Pro)Phase n4-assistance pour la passation des contrats de travaux (Act)Phase n5-visa (Visa)Phase n6-direction de l'exécution des travaux (Det)Phase n7-ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc)Phase n8-assistance aux opérations de réception (aor)place de la gare :Phase n1-etudes préliminaires (Ep)Phase n2-avant-projet (Avp)Phase n3-etudes de projet (Pro)*Tranche conditionnelle :place de la gare (uniquement):phase n4-assistance pour la passation des contrats de travaux (Act)Phase n5-visa (Visa)Phase n6-direction de l'exécution des travaux (Det)Phase n7-ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc)Phase n8-Assistance aux opérations de réception (AOR)La phase EXE ne fait donc plus partie du marché
VI.3.4)Date à rectifier dans l'avis original :
VI.3.5)Adresse et point de contact à rectifier :
VI.3.6)Texte à ajouter dans l'avis original :

VI.3.3)Texte à rectifier dans l'avis original :
Endroit où se trouve le texte à rectifier : renseignements complémentaires
Au lieu de : Le délai d'exécution du marché est estimé à 26 mois, dont 14 mois pour la tranche ferme
Lire : Le délai d'exécution du marché est estimé à 27,5 mois, dont 13 mois pour la tranche ferme
VI.3.4)Date à rectifier dans l'avis original :
VI.3.5)Adresse et point de contact à rectifier :
VI.3.6)Texte à ajouter dans l'avis original :

VI.4) AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29 octobre 2015.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 15-147333, mise en ligne le 28 septembre 2015
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
  29 octobre 2015.
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Ville de Courbevoie, hôtel de Ville, Service Commande Publique, à l'attention de  le maire, F-92401 Courbevoie. Tél. (+33) 1 71 05 71 92. Fax (+33) 1 71 05 73 40.
Code d'identification national : 21920026800056.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-courbevoie.fr.
I.2) TYPE ORGANISME ACHETEUR
II.1) DESCRIPTION
II.1.1)Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice :
marché de maitrise d'oeuvre pour le réaménagement des Places de la Gare et Sarrail.
II.1.2)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
l'espace à aménager d'une superficie de 2750 mètres carrés pour la place Sarrail et de 3000 mètres carrés pour la place de la gare se situe dans le quartier majoritairement résidentiel de Bécon les Bruyères.
Le réaménagement de ces deux places s'inscrit dans le cadre d'une part de la réhabilitation en cours de la gare de Bécon les bruyères, de la requalification des voies commerçantes du secteur d'autre part. En outre, il s'agit de poursuivre la continuité des aménagements réalisés en 2012 et 2014 sur les avenues de la liberté et Gallieni.
Les choix retenus pour le projet contribueront à renforcer une identité et un caractère du quartier à la fois paysager, qualitatif et favorisant l'activité des commerces de proximité dans un espace public partagé.
les places seront considérées comme des entrées de ville vis-à-vis des voyageurs en provenance de la gare de Bécon les Bruyères et à terme celle du grand Paris.
Les solutions proposées devront prendre en compte l'évolution du secteur en un pôle d'échange intermodal.
par ailleurs, la ville de Courbevoie s'est engagée dans une démarche de " quartiers apaisés ". Cette démarche vise à améliorer la qualité de vie par l'aménagement d'un espace public durable et partagé. Cette démarche repose sur des champs d'application de déplacements, de gestion des ressources, de biodiversité, de paysage urbain, de la place du végétal.
II.1.3)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
71242000.
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure :
Ouverte.
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice :
IV.2.3)Avis auquel se réfère la présente publication :
Numéro de l'avis au JO : 2015/S 189-343109 du 30/09/2015.
IV.2.4)Date d'envoi de l'avis original :
25 septembre 2015.
VI.1) L'AVIS IMPLIQUE
Rectification.
VI.2) INFORMATIONS SUR LES PROCÉDURES DE PASSATION INCOMPLÈTES
VI.3) INFORMATIONS À RECTIFIER OU À AJOUTER
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
Dans l'avis original.
VI.3.3)Texte à rectifier dans l'avis original :
VI.3.4)Date à rectifier dans l'avis original :
Endroit où se trouve le texte à rectifier : ReceptionOffres
Au lieu de : 5 novembre 2015 - 12:00
Lire : 12 novembre 2015 - 12:00
VI.3.5)Adresse et point de contact à rectifier :
VI.3.6)Texte à ajouter dans l'avis original :
VI.3.3)Texte à rectifier dans l'avis original :
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Quantité ou étendu
Au lieu de : le marché fait l'objet d'une décomposition en tranches:*tranche ferme :place sarrail :Phase n1-etudes préliminaires (Ep)Phase n2-avant-projet (Avp)Phase n3-etudes de projet (Pro)Phase n4-assistance pour la passation des contrats de travaux (Act)Phase n5-visa (Visa)Phase n6-etudes d'exécution (Exe)Phase n7-direction de l'exécution des travaux (Det)Phase n8-ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc)Phase n9-assistance aux opérations de réception (aor)place de la gare :Phase n1-etudes préliminaires (Ep)Phase n2-avant-projet (Avp)Phase n3-etudes de projet (Pro)*Tranche conditionnelle :place de la gare (uniquement):phase n4-assistance pour la passation des contrats de travaux (Act)Phase n5-visa (Visa)Phase n6-etudes d'exécution (Exe)Phase n7-direction de l'exécution des travaux (Det)Phase n8-ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc)Phase n9-Assistance aux opérations de réception (AOR)
Lire : le marché fait l'objet d'une décomposition en tranches:*tranche ferme :place sarrail :Phase n1-etudes préliminaires (Ep)Phase n2-avant-projet (Avp)Phase n3-etudes de projet (Pro)Phase n4-assistance pour la passation des contrats de travaux (Act)Phase n5-visa (Visa)Phase n6-direction de l'exécution des travaux (Det)Phase n7-ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc)Phase n8-assistance aux opérations de réception (aor)place de la gare :Phase n1-etudes préliminaires (Ep)Phase n2-avant-projet (Avp)Phase n3-etudes de projet (Pro)*Tranche conditionnelle :place de la gare (uniquement):phase n4-assistance pour la passation des contrats de travaux (Act)Phase n5-visa (Visa)Phase n6-direction de l'exécution des travaux (Det)Phase n7-ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc)Phase n8-Assistance aux opérations de réception (AOR)La phase EXE ne fait donc plus partie du marché
VI.3.4)Date à rectifier dans l'avis original :
VI.3.5)Adresse et point de contact à rectifier :
VI.3.6)Texte à ajouter dans l'avis original :
VI.3.3)Texte à rectifier dans l'avis original :
Endroit où se trouve le texte à rectifier : renseignements complémentaires
Au lieu de : Le délai d'exécution du marché est estimé à 26 mois, dont 14 mois pour la tranche ferme
Lire : Le délai d'exécution du marché est estimé à 27,5 mois, dont 13 mois pour la tranche ferme
VI.3.4)Date à rectifier dans l'avis original :
VI.3.5)Adresse et point de contact à rectifier :
VI.3.6)Texte à ajouter dans l'avis original :
VI.4) AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29 octobre 2015.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 15-147333, mise en ligne le 28 septembre 2015
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
  29 octobre 2015.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00