Centrale des marchés
Travaux de déconstruction et désamiantage dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment destiné à la direction départementale du SDIS 72 coulaines Travaux de déconstruction et désamiantage dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment destiné à la direction départementale du SDIS 72 avis d'appel public à la concurrence SD...
Sdis de la sarthe 72190Coulaines
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de déconstruction et désamiantage dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment destiné à la direction départementale du SDIS 72

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 547119

Date de clôture estimée : 30/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (05/04/13)
7081606801
coulaines
Travaux de déconstruction et désamiantage dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment destiné à la direction départementale du SDIS 72
avis d'appel public à la concurrence


SDIS de la sarthe. M. Jean-Pierre Vogel, Président du Conseil d'Administration du SDIS72, 13, boulevard Saint-Michel, 72190 Coulaines. Tél. 02 43 54 65 50.
Correspondre avec l'acheteur.

L'avis implique un marché public.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet : travaux de déconstruction et désamiantage dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment destiné à la direction départementale du SDIS 72.

Référence desamiantagedeconstructionNDD.

Nature : travaux.

Type : exécution.

Mode : procédure adaptée.

Code : NUTS FR514.
Délai d'exécution : le délai d'exécution est fixé à 8 mois décomposé de la manière suivante :
- 2 mois de préparation,
- 3 mois de travaux,
- 3 mois pour interventions en cas de besoin.

Description : à titre indicatif, la période de préparation est prévue fin juin 2013, pour un démarrage des travaux en septembre 2013.
Les travaux de désamiantage-déconstruction seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire. Les prix seront actualisables.
Pour des besoins qui pourraient survenir après ces travaux, les prestations seront rémunérées à prix unitaires.
Les candidats peuvent se présenter à titre individuel ou en groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire des autres membres du groupement.

Nomenclature Classification CPV :
Principale : 45262660 - travaux de désamiantage.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Forme :
Prestation divisée en lots : non.
Marché à bons de commande.
Les variantes sont refusées.


Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
50 % : valeur technique de l'offre.
40 % : prix.
10 % : performances en matière de protection de l'environnement.


Descriptions des critères :
Valeur technique - pondération 50 % :
- moyens humains spécifiquement affectés au chantier et notamment désignation et description de l'interlocuteur de la maîtrise d'ouvrage, description des équipes chantier et de leur encadrement : pondération 30 %,
- moyens matériels spécifiquement affectés au chantier : liste explicitant les marques, types, caractéristiques des matériels employés : pondération 12 %,
- moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité sur le chantier : pondération 8 %,
- dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et le respect des délais (notamment autocontrôles, phasage détaillé et mesures prises pour respecter le phasage : pondération 30 %,
- références de complexité similaire de démolition et de désamiantage sur les cinq dernières années : pondération 20 %,
- performances en matière de protection de l'environnement : pondération 10 % :
Gestion globale (référent interne sur les problématiques environnementales, gestion des déchets de fonctionnement de l'entreprise) et gestion du chantier (notamment description des mesures prises pour recycler les déchets, pour limiter les consommations d'eau et d'énergie et pour réduire l'empoussièrement et le bruit).
Renseignements administratifs : Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, Marylène Hameau, 13, boulevard Saint-Michel, CS 90035, 72190 Coulaines. Tél. 02 43 54 65 84, fax 02.43.74.37.78 samp@sdis72.fr
Techniques : Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, Soline Konieczny, 13, boulevard Saint-Michel, CS 90035, 72190 Coulaines. Tél. 02 43 54 66 24 soline.konieczny@sdis72.fr

Offres : Remise des offres le 30 avril 2013 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.

Dépôt : déposer un pli dématérialisé.




Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est téléchargeable sur le site
www.sarthe-marchespublics.fr
Les offres pourront être remises par voie dématérialisée sur le site indiquée ci-dessus, soit adressée en recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre récépissé.
Recours Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes Cedex. Tél. 02 40 99 46 00, fax 02.40.99.46.58 greffe.ta-nantes@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes Cedex. Tél. 02 40 99 46 00. Fax 02.40.99.46.58. greffe.ta-nantes@juradm.fr
Envoi à la publication : le 3 avril 2013.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00