Centrale des marchés
travaux de construction du centre d'incendie et de secours de Conlie Conlie travaux de construction du centre d'incendie et de secours de Conlie Avis d'appel public à la concurrence SDIS de la Sarthe, M. Jean-Pierre Vogel, président du conseil d'administration...
SDIS de la Sarthe 72190Coulaines
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux de construction du centre d'incendie et de secours de Conlie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 895546

Date de clôture estimée : 09/01/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (03/12/13)
7093586901
Conlie
travaux de construction du centre d'incendie et de secours de Conlie
Avis d'appel public à la concurrence
SDIS de la Sarthe, M. Jean-Pierre Vogel, président du conseil d'administration du SDIS 72, 13, boulevard Saint-Michel, 72190 Coulaines.
Tél. 02 43 54 65 50.
Correspondre avec l'acheteur.
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet : travaux de construction du centre d'incendie et de secours de Conlie.
Référence : ConstructionCISConlie.
Nature : travaux.
Type : exécution.
Mode : procédure adaptée.
Code NUTS : FR514.
Délai d'exécution : le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 10 mois y compris période de préparation et congés payés.
Description : la construction du centre de secours est situé : lieudit Le Grand Chemin, 72240 Conlie.
Nomenclature :
Classification CPV : principale : 45216100, travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Forme : prestation divisée en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont refusées.
Lots, libellé, CPV :
Lot 01 : terrassement, VRD. CPV : 45112500.
Lot 02 : maçonnerie. CPV : 45262522.
Lot 03 : charpente métallique. CPV : 45261100.
Lot 04 : membrane d'étanchéité. CPV : 45261210.
Lot 05 : bardage. CPV : 45262650.
Lot 06 : portes sectionnelles. CPV : 45421131.
Lot 07 : menuiseries extérieures PVC et aluminium, serrurerie. CPV : 45421150.
Lot 08 : menuiseries intérieures. CPV : 45421150.
Lot 09 : isolation, plâtrerie. CPV : 45320000.
Lot 10 : électricité. CPV : 45310000.
Lot 11 : plomberie sanitaire, ventilation. CPV : 45330000.
Lot 12 : pylône. CPV : 44212221.
Lot 13 : carrelage. CPV : 45431000.
Lot 14 : peinture, sols souples. CPV : 44810000.
Lot 15 : espaces verts. CPV : 45112710.
Conditions relatives au contrat :
Cautionnement : il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de 5 % du montant initial augmenté le cas échéant du montant des avenants.
Garantie exigée pour couvrir l'avance.
Période de garantie de parfait achèvement après réception des travaux.
Financement : le marché est financé de la façon suivante : 15 % communauté de communes Champagne Conlinoise, 35 % conseil général de la Sarthe, 50 % fonds propres du SDIS72.
Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global forfaitaire.
Les prix seront actualisables.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception des demandes d'acompte ou de solde, par virement administratif.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, des intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.
Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les marchés publics, en cas de dépassement du délai de paiement réglementaire, le taux des intérêts moratoires applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté du nombre de points fixés par décret d’application. Le montant de l’indemnité forfaitaire à verser pour frais de recouvrement est lui aussi fixé par décret d’application.
Ce marché pourra faire l'objet de cession ou de nantissement de créances selon les dispositions des articles 106 à 109 du Code des marchés publics.
Forme juridique : le soumissionnaire peut se présenter seul ou en groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, il est exigé que le mandataire soit solidaire de chacun des membres du groupement.
Critères d'attribution : le pouvoir adjudicateur vérifie dans un premier temps si le candidat présente des garanties techniques et financières suffisantes (compétences, références, moyens). Une commission d'avis d'attribution proposera un classement en fonction des critères suivants :
Note méthodologique : pondération 45 %.
Détail des sous-critères :
- moyens humains et matériels affectés au chantier : pondération 40 %,
- politique de gestion des déchets : pondération 20 %,
- provenance des matériaux de construction : pondération 20 %,
- dispositions arrêtées pour garantir la qualité des prestations : pondération 20 %.
Prix : pondération 55 %.
Renseignements : correspondre avec l'acheteur.
- administratifs : Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, Marylène Hameau, 13, boulevard Saint-Michel, CS 90035, 72190 Coulaines. Tél. 02 43 54 65 84. Fax 02.43.74.37.78.
Mèl : samp@sdis72.fr
- techniques : Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, Laurent Moreau, 13, boulevard Saint-Michel, CS 90035, 72190 Coulaines. Tél. 02 43 54 65 25. Fax 02.43.74.37.93.
Mèl : laurent.moreau@sdis72.fr
Remise des offres : 9 janvier 2014 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt : déposer un pli dématérialisé.
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est téléchargeable sur le site internet www.sarthe-marchespublics.fr
Les offres pourront être remises soit par courrier en recommandé avec accusé de réception, soit déposés au SDIS 72 contre récépissé, soit par voie dématérialisée à l'adresse indiquée ci-dessus.
Recours :
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex. Tél. 02 40 99 46 00. Fax 02.40.99.46.58, greffe.ta-nantes@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex. Tél. 02 40 99 46 00. Fax 02.40.99.46.58, greffe.ta-nantes@juradm.fr
Envoi à la publication le : 28 novembre 2013.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous