Centrale des marchés
Travaux d'enrobes des centres d'incendie et de secours de Le Mans, Degré et Tuffé Le Mans Travaux d'enrobes des centres d'incendie et de secours de Le Mans, Degré et Tuffé. Avis d'appel public à la concurrence SDIS de la Sarthe, M. Jean-Pierre Vogel, président du Conseil d...
SDIS de la Sarthe 72190Coulaines
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux d'enrobes des centres d'incendie et de secours de Le Mans, Degré et Tuffé

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 893772

Date de clôture estimée : 07/01/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (03/12/13)
7093583401
SOURCEWEB (28/11/13)
Le Mans
Travaux d'enrobes des centres d'incendie et de secours de Le Mans, Degré et Tuffé.
Avis d'appel public à la concurrence
SDIS de la Sarthe, M. Jean-Pierre Vogel, président du Conseil d'administration du SDIS72, 13, boulevard Saint-Michel, 72190 Coulaines.
Tél. 02 43 54 65 50.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
L'avis implique un marché public.
Objet : travaux d'enrobés des Centres d'incendie et de secours de Le Mans, Degré et de Tuffé.
Réference acheteur : TravauxenrobésDegréTuffé.
Nature du marche : travaux.
Type de marché : execution.
Procédure : procédure adaptée.
Code NUTS : FR514.
Délai d'exécution : le délai d'exécution du marché est de 3 mois et 1/2 y compris période de préparation et congés payés.
Description : les travaux à réaliser sont sur deux sites :
Centre de secours principal de Degré au Mans (3, avenue Pierre Klotz) :
- création d’un réseau de récupération des eaux pluviales,
- réfection des enrobés d’une partie de la cour.
Centre d'incendie de Tuffé (1, impasse des Peupliers) :
- aménagement d’une aire de lavage des véhicules.
Classification CPV : principale : 45223300, travaux de construction de parkings.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Forme du marché :
Prestation divisée en lots : non.
Les variantes sont refusées.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de 5 % du montant initial augmenté le cas échéant du montant des avenants.
Conformément à l’article 87 du Code des marchés publics, une avance est accordée au titulaire du marché dont le montant est supérieur à 50 000 euros HT.
Garantie exigée pour couvrir l'avance.
Financement : financement : fonds propres du SDIS72.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception des demandes d'acompte ou de solde, par virement administratif.
Les prestations seront rémunérées par application d’un prix global et forfaitaire. Les prix seront actualisables.
Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les marchés publics, en cas de dépassement du délai de paiement réglementaire, le taux des intérêts moratoires applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté du nombre de points fixés par décret d’application. Le montant de l’indemnité forfaitaire à verser pour frais de recouvrement est lui aussi fixé par décret d’application.
Forme juridique : le soumissionnaire peut se présenter seul ou en groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, il est exigé que le mandataire soit solidaire de chacun des membres du groupement.
Critères d'attribution : le pouvoir adjudicateur vérifie dans un premier temps si le candidat présente des garanties techniques et financières suffisantes (compétences, références, moyens). Une commission d'avis d'attribution proposera un classement en fonction des critères suivants :
- Note méthodologique : note sur 10, pondération 45 %,
Détail des sous-critères :
- moyens humains et matériels affectés au chantier : pondération 40 %,
- politique de gestion des déchets : pondération 20 %,
- provenance des matériaux de construction : pondération 20 %,
- dispositions arrêtées pour garantir la qualité des prestations : pondération 20 %.
- Prix : note sur 10, pondération 55 %.
Renseignements administratifs : Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, Patricia Deniau, 13, boulevard Saint-Michel, CS 90035, 72190 Coulaines, tél. 02 43 54 65 83, fax 02.43.74.37.78.
Mèl : samp@sdis72.fr
Renseignements techniques : Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, Daniel Saussereau, 13, boulevard Saint-Michel, CS 90035, 72190 Coulaines, tél. 02 43 54 66 27, fax 02.43.74.37.93.
Mèl : daniel.saussereau@sdis72.fr
Remise des offres : 7 janvier 2014 à 12 h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site internet
www.sarthe-marchespublics.fr
Les offres pourront être remises soit, par courrier en recommandé avec accusé de réception, soit déposées au SDIS72 contre récépissé, soit par voie dématérialisée à l'adresse indiquée ci-dessus.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex, tél. 02 40 99 46 00, fax 02.40.99.46.58. Mèl : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex, tél. 02 40 99 46 00, fax 02.40.99.46.58. Mèl : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Envoi à la publication le : 28 novembre 2013.
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous