Centrale des marchés
91 reconstruction et aménagement paysager du pont de la nacelle à Corbeil-Essonnes - relance des lots 1 et 3 91 reconstruction et aménagement paysager du pont de la nacelle à Corbeil-Essonnes - relance des lots 1 et 3 reconstruction et aménagement paysager du Pont de la Nacelle à Corbeil-Essonnes - relanc...
Ville de Corbeil-Essonnes 91108Corbeil-Essonnes marchespublics@mairie-corbeil-essonnes.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

91 reconstruction et aménagement paysager du pont de la nacelle à Corbeil-Essonnes - relance des lots 1 et 3

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 540934

Date de clôture estimée : 13/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/03/13)
13-56303
SOURCEWEB (27/03/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Corbeil-Essonnes.
Correspondant : M. Lereau Brice, Responsable marchés publics, service des marchés publics 11, avenue Darblay 91108 Corbeil Essonnes tél. : 01-60-89-78-23 courriel : marchespublics@mairie-corbeil-essonnes.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_BWL58vAPlv.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : reconstruction et aménagement paysager du Pont de la Nacelle à Corbeil-Essonnes - relance des lots 1 et 3.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45221000
Objets supplémentaires : 45223220, 45111000, 45112700, 45112730.

Lieu d'exécution : ville de Corbeil-Essonnes, 91100 Corbeil Essonnes.

Code NUTS : øFR104ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation a pour objet la reconstruction et l'aménagement paysager du Pont de la Nacelle à Corbeil-Essonnes (relance des lots 1 et 3).
Cette consultation est divisée en deux lots séparés, constituant chacun un marché public distinct :
-Lot 1 : démolition et reconstruction du pont de la Nacelle - ouvrage d'art
-lot 3 : aménagement paysager du pont de la nacelle.
Le lot 2 VRD a déjà été attribué. Le lot 1 a été déclaré infructueux. Le lot 3 a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général.
Le délai d'exécution est le suivant : délai global maximum de réalisation des travaux : 12 mois, dont 2 mois de préparation de chantier inclus.
Les présents marchés publics prennent effet à compter de leur date de notification.
Toutefois, les travaux relatifs à chacun des lots doivent débuter à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencement des travaux.
La procédure de mise en concurrence applicable est la procédure adaptée ouverte passée en application des articles 26 et 28 du Code des marchés publics.
Le délai de validité des propositions est de : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
Il n'est pas prévu de décomposition du marché en tranches, ou en phases
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : au sens du code des marchés publics, aucune option n'est prévue.
Au sens du droit communautaire, deux options sont prévues :
- réalisation de prestations complémentaires, conformément à l'article 28 renvoyant à l'article 35 II 5° du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier des prestations complémentaires au(x) titulaire(s) du marché par la voie d'un marché sans publicité préalable ni mise en concurrence.
- réalisation de prestations similaires, conformément à l'article 28 renvoyant à l'article 35 II 6° du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier des prestations similaires au(x) titulaire(s) du marché par la voie d'un marché sans publicité préalable ni mise en concurrence.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 24 juin 2013.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % est appliquée aux situations de travaux.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les crédits sont inscrits au budget principal de l'exercice en cours. Ce projet est subventionné par l'etat via l'anru, par le conseil général de l'Essonne et par le Conseil Régional d'ile-de-france.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : dans le cadre des travaux prévus, l'opérateur économique qui répond au lot 1 doit s'engager à réserver 455 heures travaillées aux habitants des zones urbaines sensibles. Pour ce faire, les structures en charge de l'insertion professionnelle de ces personnes interviendront aux côtés de l'opérateur économique titulaire du marché, pour faciliter la mise en place, le suivi et l'évaluation de la démarche en lien avec la maîtrise d'ouvrage.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir les éléments équivalents susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (financiers, humains et matériels) ainsi que le cas échéant la liste des éventuelles prestations en cours en précisant pour chacune d'elles le montant et la nature des prestations exécutées.



Capacité économique et financière - références requises : le dernier chiffre d'affaires annuel du candidat et en cas de groupement, du groupement, décrit dans le formulaire Dc2 ou document équivalent, et relatif aux prestations objet de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 45 III du CMP, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
La preuve peut être apportée par tous moyens.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le chiffre d'affaires du candidat doit être au minimum de :
-Lot 1 : 360 000 €o(s)
-lot 3 : 23 000 €o(s).



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : ce critère sera apprécié à travers les références présentées et/ ou les moyens matériels et humains dont dispose l'opérateur économique ou le groupement.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le candidat doit présenter au moins une référence similaire au présent marché, et démontrer qu'il dispose des moyens matériels et humains pour pouvoir réaliser les travaux du ou des lots du marché pour le(s)quel(s) une offre est déposée.
La preuve peut être apportée par tous moyens.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : dc1 : lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants.
Pouvoir de la personne signataire des documents, prouvant que cette personne est habilitée à engager l'entreprise et à signer en son nom.
Dc2 : déclaration du candidat. ;
- : afin d'évaluer les capacités professionnelles du candidat, ce dernier doit fournir un dossier récapitulatif, sauf si ce dossier est déjà fourni dans le dc2 précité, indiquant :
- le cas échéant les qualifications et certifications de l'opérateur,
- les moyens en personnel et matériel de l'opérateur économique,
- une liste des principales références similaires à celles de la présente procédure de mise en concurrence, obtenues au cours des cinq dernières années.
Cette liste de références doit indiquer précisément :
-le montant des contrats et prestations cités en références,
-la date et le lieu de réalisation des prestations citées en référence,
-le détail des contrats et prestations effectués,
-et l'identité du maître d'ouvrage, public ou privé.
Les références peuvent également être complétées soit par des attestations du client ou du maître d'ouvrage, soit par un certificat de capacité émanant de ces derniers.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels en vigueur pour l'année en cours ;
- : pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (groupement ou sous-traitance).
Dans ce cas, le candidat doit remettre :
1)pour chacun de ces opérateurs économiques, les mêmes documents qui sont exigés du candidat principal pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières,
2)un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat disposera de leurs capacités pour l'exécution du marché, ce document est à joindre dans le Dc1 ou en annexe du Dc1.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 mai 2013, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Pont de la Nacelle (relance).

Renseignements complémentaires : visite facultative : les candidats intéressés par le marché pourront effectuer une visite du site.
Les candidats souhaitant se rendre sur le site sont invités à prendre rendez-vous auprès de :
Michèle Sourd
Mairie de Corbeil-Essonnes -
Direction Générale des Services Techniques
11 avenue Darblay
91100 Corbeil-Essonnes
Téléphone : 01.60.89.70.64
adresse internet : sourd.m@mairie-corbeil-essonnes.fr
en cas de question posées par un ou plusieurs candidats, une réponse globale à toutes les questions posées sera adressée sous forme d'une lettre circulaire à l'ensemble des candidats ayant retiré le dossier de consultation du marché et s'étant identifié.
Cette lettre circulaire pourra être adressée par tout moyen jugé utile par le pouvoir adjudicateur (courrier, courriel, télécopie), avant la date limite de remise des offres. Toutefois, aucun renseignement ne peut plus être donné moins de six (6) jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Les demandes derenseignements doivent parvenir par écrit au plus tard sept (7) jours calendaires avant la date fixée pour la remise des offres. La réponse fera l'objet d'une lettre circulaire adressée à l'ensemble des candidats ayant retiré leur dossier. Cette lettre pourra être adressée par tout moyen jugé utile par le pouvoir adjudicateur (courrier, télécopie, courriel), avant la date limite de remise des offres. Toutefois, aucun renseignement ne peut plus être donné moins de six (6) jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 1°/ Les candidats doivent transmettre un certain nombre de documents relatifs à leur candidature, puis à leur offre dans un pli fermé hermétiquement.
Ce pli doit obligatoirement parvenir à la mairie de Corbeil-Essonnes avant la date inscrit à la page de garde du présent règlement de la consultation.
Conformément à l'article 58 du code des marchés publics, les dossiers qui parviendraient après le délai fixé sur la page de garde du règlement de la consultation, ainsi que ceux qui parviendraient sous enveloppes non conformes, ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur expéditeur sans avoir été analysées.
2°/ Le pli, libellé à : Service Marché Publics de la mairie de Corbeil-Essonnes doit porter uniquement l'indication :
" ne pas ouvrir au service courrier
reconstruction et amenagement paysager du pont de la nacelle a corbeil-essonnes - relance lots 1 ET 3 lot n°... ".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 mars 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Commune de Corbeil-Essonnes Service Marchés Publics.
2 place Galignani, 91108 Corbeil Essonnes, adresse internet : http://www.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Corbeil-Essonnes - Direction des Bâtiments.
Correspondant : Mme Sourd Michèle, 11 avenue Darblay, 91108 Corbeil Essonnes, tél. : 01-60-89-70-64, courriel : sourd.m@mairie-corbeil-essonnes.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Corbeil-Essonnes Service Marchés publics.
Correspondant : M. Caillot Régis, 11 avenue Darblay, 91108 Corbeil Essonnes, tél. : 01-60-89-78-20, télécopieur : 01-60-89-71-91, courriel : marchespublics@mairie-corbeil-essonnes.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service Marchés Publics.
Correspondant : M. Lereau Brice, 2 place galignani, 91108 Corbeil Essonnes, tél. : 01-60-89-78-23, télécopieur : 01-60-89-71-91, courriel : marchespublics@mairie-corbeil-essonnes.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_BWL58vAPlv.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles tél. : 01-39-20-54-00 courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr télécopieur : 01-39-20-54-22.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles tél. : 01-39-20-54-00 courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr télécopieur : 01-39-20-54-22.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 démolition et reconstruction du pont de la Nacelle - ouvrage d'art.
Le délai d'exécution est le suivant :
délai global maximum de réalisation des travaux tous corps d'état confondus :
12 mois, dont 2 mois de préparation de chantier inclus.
Le présent marché public prend effet à compter de sa date de notification.
Toutefois, les travaux doivent débuter à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencement des travaux.
Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'opérateur économique, y compris sauf stipulation différente du C.C.T.P. Du marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45221000
Objets supplémentaires : 45223220, 45111000.
Lot(s) 3 aménagement paysager.
Le délai d'exécution est le suivant :
délai global maximum de réalisation des travaux tous corps d'état confondus :
12mois, dont 2 mois de préparation de chantier inclus.
Le présent marché public prend effet à compter de sa date de notification.
Toutefois, les travaux doivent débuter à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencement des travaux.
Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'opérateur économique, y compris sauf stipulation différente du C.C.T.P. Du marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45112700
Objets supplémentaires : 45112730.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00