Centrale des marchés
91 fourniture pour l'installation de deux bâtiments provisoires pour les écoles Montagne des Glaises et Picasso à Corbeil-Essonnes 91 fourniture pour l'installation de deux bâtiments provisoires pour les écoles Montagne des Glaises et Picasso à Corbeil-Essonnes ville : Corbeil Essonnes Cedex code_postal : 91108 lieu : s...
Ville de Corbeil-Essonnes 91108Corbeil-Essonnes 0160897191
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

91 fourniture pour l'installation de deux bâtiments provisoires pour les écoles Montagne des Glaises et Picasso à Corbeil-Essonnes

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 171621

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (27/07/12)
12-150906
JOUE (28/07/12)
240228-2012
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
ville de Corbeil-Essonnes, service des Marchés Publics, 2 Place Galignani, à l'attention de M. Brice LEREAU, F-91108 Corbeil Essonnes Cedex. Tél. : (+33) 01 60 89 78 23. E-mail : marchespublics@mairie-corbeil-essonnes.fr. Fax : (+33) 01 60 89 71 91.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.corbeil-essonnes.com/spip.php?article1000.

Adresse du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.

Adresses de l'autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur agit :

I.2) Type de pouvoir adjudicateur :

I.3) Activité principale :

I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché :
installation de deux bâtiments provisoires pour les écoles Montagne des Glaises et Picasso à Corbeil-Essonnes.

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Fournitures :
plusieurs de ces formes

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : commune de Corbeil-Essonnes, 91100 Corbeil Essonnes.
Code NUTS : FR104.

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions .

La présente consultation concerne un marché public de fourniture pour l'installation de deux bâtiments provisoires pour les écoles Montagne des Glaises et Picasso à Corbeil-Essonnes. Ce marché est divisé en deux lots séparés, constituant chacun un marché public distinct.
- lot 1 : VRD - fONDATIONS - mACONNERIE - traitement des exterieurs ;
- lot 2 : location de batiments industrialises en tous corps d'etat ;
- corps d'etat n°01 ossature - charpente - toiture - facades - menuiseries exterieures ;
- corps d'etat n°02 cloisons placostil - cloisons modulaires - faux-plafonds ;
- corps d'etat n°03 peinture - revetements de sols colles ;
- corps d'etat n°04 electricite courants forts et faibles ;
- corps d'etat n°05 plomberie - ventilation.

Cela constitue l'offre de base. Deux options obligatoires sont prévues :
- option obligatoire 1 : la proposition d'un achat d'occasion ;
- option obligatoire 2 : la proposition d'un achat neuf.

Les candidats peuvent répondre à un, à plusieurs lots.

Le délai d'exécution est le suivant : délai global maximum de réalisation des prestations au regard du CCTP tous corps d'état confondus : 6 mois, dont 1 mois de préparation de chantier non compris.

Le présent marché public prend effet à compter de sa date de notification.

Toutefois, pour tous les lots, les travaux doivent débuter à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencement des travaux.

Pour le lot 2, la durée maximale de la location (offre de base) est de 18 mois à compter de l'achèvement des travaux.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
44211100, 45112500,45262500,45210000.

II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.

IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
IV.2.2) Enchère électronique :
Une enchère électronique a été utilisée : non.

IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
Ecole provisoire MDGP.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
oui.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Avis de marché
Numéro de l'avis au JO : 2012/S 026-042139 du 08/02/2012.

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Lot n° : 1

Intitulé : Les travaux du présent lot concernent la réalisation des terrassements et des fondations de type semelles filantes, pour la mise en place des bâtiments industrialisés prévus au Lot n° 02, des travaux de voirie et réseaux et des travaux de maçonnerie.
Le présent marché public prend effet à compter de sa date de notification.
Toutefois, pour le présent lot, les travaux doivent débuter à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencement des travaux.
Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'opérateur économique, y compris sauf stipulation différente du C.C.T.P. du marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
Le présent marché public prend effet à compter de sa date de notification.
Toutefois, pour le présent lot, les travaux doivent débuter à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencement des travaux.
Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'opérateur économique, y compris sauf stipulation différente du C.C.T.P. du marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot.

V.1) Date d'attribution du marché :

V.2) Informations sur les offres :

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué :
INFRUCTUEUX,

V.4) Informations sur le montant du marché :

V.5) Informations sur la sous-traitance :

Marché n° : 84

Lot n° : 2

Intitulé : Corps d'etat n°01 : ossature - charpente - toiture - facades - menuiseries exterieures
Corps d'etat n°02 : cloisons placostil - cloisons modulaires - faux-plafonds
Corps d'etat n°03 : peinture - revetements de sols colles
Corps d'etat n°04 : electricite courants forts et faibles
Corps d'etat n°05 : plomberie - ventilation
Cela constitue l'offre de base. Deux options obligatoires sont prévues :
option obligatoire 1 : la proposition d'un achat d'occasion.
option obligatoire 2 : la proposition d'un achat neuf.

V.1) Date d'attribution du marché : 26 juin 2012

V.2) Informations sur les offres :

Nombre d'offres reçues : 2

V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué :
OBM CONSTRUCTION, rue des Sablons
B.P. 34612 Ormes, F-,45146 Saint Jean de la ruelle Cedex.

V.4) Informations sur le montant du marché :

Valeur totale finale du marché :

Valeur : 858 000 EUR.
hors TVA.

V.5) Informations sur la sous-traitance :
non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non.

VI.2) Informations complémentaires :
Lot 1 déclaré infructueux - relancé en appel d'offres
Décomposition du montant total du marché : option 2 : 870 000 EUR (H.T.) - la variante 2 en moins-value 12 000 EUR (H.T.) soit 858 000 EUR ht
Signature du contrat : 22 juin 2012
Les pièces du marché sont consultables en Mairie, en prenant rendez-vous après du service de la Commande Publique (coordonnées rappelées dans la section ci-dessus). Toutefois, seules les informations communicables peuvent être consultées.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25 juillet 2012.

Références de l'avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution n° 27 A, annonce n° 211 du 8 février 2012
Parution n° 27 B, annonce n° 363 du 8 février 2012

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administatif de Versailles, 56, avenue de Saint Cloud, F-78011 Versailles E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr Tél. : (+33) 01 39 20 54 00

Adresse(s) internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr Fax : (+33) 01 30 21 11 19

VI.3.2) Introduction des recours :

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal Administatif de Versailles, 56, avenue de Saint Cloud,F-,78011 Versailles, E-mail : greffe.ta-versailles@juradm.fr, tél. : (+33) 01 39 20 54 00, URL : http://versailles.tribunal-administratif.fr Fax : (+33) 01 30 21 11 19

VI.4) Date d'envoi du présent avis : 25 juillet 2012

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous