Centrale des marchés
réhabilitation d'une maison de village, à Corbara Marché de travaux: réhabilitation d'une maison de village Lot 1 : maçonnerie/gros-oeuvre - étanchéité- cloisons/doublages- peinture-enduits extérieurs-métallerie-carrelage correspondant : Thomas...
Ville de Corbara 20256Corbara sg@corbara.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Réhabilitation d'une maison de village, à Corbara

Marché public ou privé
Référence du marché : 1476659

Date de clôture estimée : 12/05/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (22/04/15)
15-61591
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 20B Annonce No 15-61591 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Corbara. Correspondant :  Thomas mariotti, mairie de corbara 20256 Corbara, tél. : 04-95-63-06-50, courriel : sg@corbara.fr adresse internet : http://corbara.e-marchespublics.com . Adresse internet du profil d'acheteur : http://corbara.e-marchespublics.com . Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : marché de travaux: réhabilitation d'une maison de village Lot 1 : maçonnerie/gros-œuvre - étanchéité- cloisons/doublages- peinture-enduits extérieurs-métallerie-carrelage . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45000000. Lieu d'exécution : lieu-Dit borgo, 20256 Corbara. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Refus des variantes . Prestations divisées en lots : non. Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r juin 2015. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4); - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4). Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus; - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays; - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant). - valeur technique; - prix; - délai d'exécution. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 12 mai 2015, à 12 heures. Autres renseignements : Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidats transmettent leur proposition sous pli portant la mention suivante: "marché de travaux- travaux de réhabilitation et de surélévation d'une maison de village lot 1- ne pas ouvrir" l'enveloppe contient les justificatifs de candidature visés à l'article 44 du code des marchés publics à l'article 45 du code des marchés publics et au règlement de la consultation, ainsi que les éléments relatifs à l'offre. les plis devront être remis contre récépissé à l'adresse suivante: mairie de corbara lieu-dit casavecchielle 20256 corbara par pli recommandé avec avis de réception postal. les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la consultation ne seront pas ouverts. le pouvoir adjudicateur n'accepte pas le dépôt des plis par voie électronique. Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 avril 2015. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Correspondant : Vincent delmas,  4 place delaunay,  20220 L'Ile Rousse, , tél. : 06-11-12-85-45, , courriel : vincent.delmas14@orange.fr. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de corbara. lieu-Dit casavecchielle,  20256 Corbara, , tél. : 04-95-63-06-52, , courriel : sg@corbara.fr. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://www.corbara.fr . Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de bastia villa montepiano 20407 Bastia Cedex, tél. : 04-95-32-88-66, courriel : greffe.tabastia@juradm.fr
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous