Centrale des marchés
restructuration du lycée (phase·2), construction d'un nouveau bâtiment Saint-Aubin-du-Cormier restructuration du lycée (phase·2), construction d'un nouveau bâtiment PROCÉDURE ADAPTÉE Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées public...
Conseil régional de Bretagne 35711Rennes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Restructuration du lycée (phase·2), construction d'un nouveau bâtiment

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1152244

Date de clôture estimée : 12/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (11/07/14)
7104908301
Saint-Aubin-du-Cormier
restructuration du lycée (phase·2), construction d'un nouveau bâtiment
PROCÉDURE ADAPTÉE

Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics 2010-2014
Maître d'ouvrage : Conseil régional de Bretagne, Direction de l'immobilier et de la logistique, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
Mandataire du maître de l'ouvrage/organisme qui passe le marché : SEMAEB, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 07.
Procédure de passation : procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article 28-I du Code des marchés publics.
Objet du marché : restructuration du lycée (phase 2), construction d'un nouveau bâtiment.
Lieu d'exécution : lycée La Lande de la Rencontre, Saint-Aubin-du-Cormier (35000).
Caractéristiques principales : la consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.
Les travaux comportent une tranche unique.
Variantes non autorisées.
Prestations supplémentaires : entretien des plantations (lot 19 espaces verts).
Durée du marché et délai d'exécution : délai d'exécution des travaux de 12 mois hors délai préparation de chantier et hors congés.
Travaux réalisés en site occupé.
Marché divisé en lots (possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots).
Lot, désignation :
Lot 01 : terrassement, VRD.
Lot 02 : réseaux souples.
Lot 03 : désamiantage, déconstruction.
Lot 04 : gros oeuvre.
Lot 05 : ossature bois, bardage bois.
Lot 06 : isolation par insufflation.
Lot 07 : menuiseries extérieures.
Lot 08 : étanchéité.
Lot 09 : métallerie.
Lot 10 : menuiseries intérieures bois.
Lot 11 : doublage, cloisons sèches, plafonds.
Lot 12 : plafonds suspendus.
Lot 13 : revêtements de sols.
Lot 14 : peinture.
Lot 15 : nettoyage.
Lot 16 : chauffage, ventilation, plomberie.
Lot 17 : électricité, CFO, CFA.
Lot 19 : espaces verts.
Le lot 18, cuisine, fera l'objet d'un appel offres séparé.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : constitution d'une garantie à première demande (articles 89, 90 et 102 du CMP).
Modalités de paiement et de financement :
Paiement : articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
Modalités de financements : ressources propres du Conseil régional de Bretagne, abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1 ou forme libre), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visés aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et détaillés au règlement de consultations (DC2 ou forme libre) et les attestations d'assurances de l'année en cours.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci -dessous avec leur pondération :
Critères, pondération :
1. valeur technique : 30 %,
2. performance environnementale : 30 %,
3. prix des prestations : 40 %.
La notation de la valeur technique et de la performance environnementale sera attribuée au regard des éléments mentionnés dans le mémoire technique et environnemental joint au dossier de consultation des entreprises.
Visite sur site obligatoire (un certificat de visite des locaux signé de l'entreprise et validé par l'établissement devra être présent dans l'offre).
Seuls les lots suivants sont concernés par l’obligation de visite :
Lot, désignation :
Lot 01 : terrassement, VRD.
Lot 02 : réseaux souples.
Lot 03 : désamiantage, déconstruction
Lot 04 : gros oeuvre.
Lot 16 : chauffage, ventilation, plomberie.
Lot 17 : électricité, CFO, CFA.
Lot 19 : espaces verts.
Le lycée est fermé pendant les vacances scolaires.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 12 septembre 2014 à 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours.
Adresses complémentaires :
Renseignements d'ordre administratif : M. Favron, SEMAEB, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 7. Tél. 02 99 12 72 00.
Fax 02.99.12.72.73. E-mail : yvesmarie.favron@semaeb.fr
Renseignements d'ordre technique : Liard et Tanguy, 19, rue du Guébriant, 35000 Rennes, M. Gueguen. Tél. 02 99 67 54 55. Fax 02.23.40.17.08.
Courriel : liard.tanguy@wanadoo.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : SEMAEB, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 7.
Fax 02.99.12.72.73.
Le dossier peut également être téléchargé en ligne sur la salle régionale des marchés publics : www.e-megalisbretagne.org
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : SEMAEB, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex.
L’offre/candidature peut également être remise en ligne sur la plateforme : www.e-megalisbretagne.org
Instance chargée de médiation : Comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes. Tél. 02 40 08 64 32. Fax 02.40.47.90.68.
Service d'introduction des recours : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes, France. Tél. 02 23 21 28 28. Fax 02.99.63.56.84. E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr
URL : http://www.ta-rennes.juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juillet 2014.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00