Centrale des marchés
OP 105082, atelier OP, restructuration locaux EMAT au lycée agricole de Kernilien à Plouisy Conseil régional de Bretagne Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics 2010-2014 Lycée agricole de Kernilien à Plouisy (22), atelier OP, restructuration locaux...
Conseil régional de Bretagne
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

OP 105082, atelier OP, restructuration locaux EMAT au lycée agricole de Kernilien à Plouisy

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 13107

Date de clôture estimée : 20/02/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (27/01/12)
Conseil régional deBretagne
Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics 2010-2014
Lycée agricole de Kernilien à Plouisy (22), atelier OP, restructuration locaux EMAT
Procédure adaptée
Travaux

1. Maître d'ouvrage :région Bretagne, direction de l'immobilier et de la logistique, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2. Mandataire du maître de l'ouvrage/organisme qui passe le marché :SEMAEB (Société d'Économie Mixte pour l'Aménagement et l'Équipement de la Bretagne), dont le siège est situé : 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 7 et représentée par son agence des Côtes-d'Armor, 24, rue Gourien, BP 4117, 22041 Saint-Brieuc cedex 2.
3. Procédure de passation :procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics.
4. Objet du marché, intitulé de l'opération :OP 105082, atelier OP, restructuration locaux EMAT au lycée agricole de Kernilien à Plouisy.
5. Lieu d'exécution :lycée agricole de Kernilien à Plouisy.
6. Durée du marché et délais d'exécution :démarrage prévisionnel des travaux en mai 2012. Le délai d'exécution sera de 5 mois. Les travaux sont répartis sur 1 seule tranche ferme.
7. Caractéristiques principales :
Les travaux sont répartis en 12 lots comme suit :
Lot 01 : terrassement, VRD, aménagements extérieurs.
Lot 02 : gros-oeuvre, démolition (+ désamiantage).
Lot 03 : charpente, bardage.
Lot 04 : menuiseries extérieures.
Lot 05 : menuiseries intérieures.
Lot 06 : plâtrerie, cloisons sèches, isolation.
Lot 07 : plafonds suspendus, isolation.
Lot 08 : revêtements de sols.
Lot 09 : peinture, revêtements muraux.
Lot 10 : portails sectionnels.
Lot 11 :électricité, courants forts, courants faibles.
Lot 12 : plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Les variantes ne sont pas autorisées.
La consultation est ouverteà toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.
La visite des lieux est conseillée.
8. Modalités essentielles de financement et de paiement :ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques. Paiement conformément aux articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
9. Conditions relatives aux cautionnements et garantie exigés :constitution d'une garantieà première demande ou retenue de garantie. Refus de la caution personnelle et solidaire.
10. Justificatifsà produire quant aux qualités et capacités des candidats :les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visés aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et détaillés au règlement de consultations (DC2 ou forme libre) et les attestations d'assurances de l'année en cours.
11. Délais de validité des offres :180 joursà compter de la date limite de remise des offres.
12. Retrait des dossiers :
Le dossier de consultation est disponible en ligne sur la salle régionale des marchés publics E-Mégalis (https://www.e-megalisbretagne.org ).
Un exemplaire papier peutégalement être retiré gratuitement sur demande écrite (lettre, email ou fax) à l'adresse suivante : SEMAEB, agence des Côtes-d'Armor, 24, rue Gourien, BP 4117, 22041 Saint-Brieuc cedex 2, fax 02.96.94.52.15, courriel : saint-brieuc@semaeb.fr
13. Date et lieu de remise des offres :
L'enveloppe unique contenant la candidature et l'offre tels que définis dans le règlement de consultation devra parvenir avant le 20 février 2012 à 12 h par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposée contre récépissé à l'adresse suivante : SEMAEB, agence des Côtes-d'Armor, 24, rue Gourien, BP 4117, 22041 Saint-Brieuc cedex 2.
Ou par voieélectronique à l'adresse suivante : www.e-megalisbretagne.org
14. Critères de jugement :
L'offreéconomiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères suivants pondérés (voir le règlement de consultation) :
_ Valeur technique et qualité de l'offre appréciée dans une démarche de développement durable et jugée sur la base du mémoire technique remis par le candidat : 60 %.
_ Prix des prestations : 40 %.
15. Renseignements :
D'ordre administratif :SEMAEB (agence de Saint-Brieuc), tél. 02 96 78 39 00 .
D'ordre technique :Rouillard et Nicolas Associés, tél. 02 97 38 84 30.
16. Procédures de recours :
Instance chargée des recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : Tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84, email : greffe.ta-rennes@juradm.fr http://www.ta-rennes.juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes, tél. 02 40 08 64 32, tél. 02 40 47 90 68.
17. Date d'envoià publication :24 janvier 2012.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous