Centrale des marchés
Lycée Jean Guéhenno à Fougères, ateliers (chauffage et fuite toiture atelier LP), OP51020 Conseil régional de Bretagne Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics 2010-2014 Lycée Jean Guéhenno à Fougères, ateliers (chauffage et fuite ...
Conseil régional de Bretagne
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Lycée Jean Guéhenno à Fougères, ateliers (chauffage et fuite toiture atelier LP), OP51020

Marché public ou privé
Référence du marché : 322402

Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (07/12/10)
7038773801
Conseil régional de Bretagne
Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics 2010-2014
Lycée Jean Guéhenno à Fougères, ateliers (chauffage et fuite toiture atelier LP), OP51020
Avis d'appel public à la concurrence
Mission de coordination SPS

Maître d'ouvrage : Conseil régional de Bretagne, direction de l'immobilier et de la logistique, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 07.
Mandataire du maître de l'ouvrage/organisme qui passe le marché : SEMAEB, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 07.
Procédure de passation : procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics.
Objet du marché : coordination SPS en phase étude (tranche ferme) et en phase travaux (tranche conditionnelle) pour la rénovation du système de chauffage des ateliers et la correction du système d'évacuation des eaux de pluie issues de la couverture des ateliers.
Lieu d'exécution : lycée Jean Guéhenno à Fougères (35).
Caractéristiques principales :
La consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.
Variantes non autorisées.
Durée du marché et délai d'exécution : délai d'exécution des études de 3 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des études pour la tranche ferme et de 4 mois pour la tranche conditionnelle.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie ne sera appliquée.
Modalités de paiement et de financement :
Paiement : articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
Modalités de financements : ressources propres du conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1 ou forme libre), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visés aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et détaillés au règlement de consultations (DC2 ou forme libre) et les attestations d'assurances de l'année en cours.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
60 % : Valeur technique appréciée dans une démarche de développement durable et jugée notamment sur la base du mémoire technique remis par le candidat.
40 % : Prix des prestations.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 10 janvier 2011 à 16 h.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours.
Adresses complémentaires :
Renseignements d'ordre administratif et technique : M. Nicolas Urvoaz, SEMAEB, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 07, tél. 02 99 12 72 00, fax 02.99.12.72.73, email : nicolas.urvoaz@semaeb.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : SEMAEB, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 07, fax 02.99.12.72.73.
Le dossier peut également être téléchargé en ligne sur la salle régionale des marchés publics : www.e-megalisbretagne.org
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : SEMAEB, 3, square René-Cassin, CS 60802, 35708 Rennes cedex 07.
Instance chargée de médiation : comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes, tél. 02 40 08 64 32, fax 02.40.47.90.68.
Service d'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes France, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84, email : greffe.ta-rennes@juradm.fr, URL : http://www.ta-rennes.juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 décembre 2010.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous