Centrale des marchés
Divers travaux d'amélioration au collège de la Binquenais à Rennes Conseil général d' Ille-et-Vilaine Divers travaux d'amélioration au collège de la Binquenais à Rennes Appel d'offres ouvert Nom et adresse officiels de l'organisme acheteu...
Conseil général d' Ille-et-Vilaine 35000 0299023432
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Divers travaux d'amélioration au collège de la Binquenais à Rennes

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 378162

Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (05/04/07)
6749833
Conseil général d' Ille-et-Vilaine
Divers travaux d'amélioration au collège de la Binquenais à Rennes
Appel d'offres ouvert
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Correspondant : Cochet Nelly, PEJCS/direction enseignement service patrimoine des collèges publics, 19, avenue Charles-Tillon, 35000 Rennes, tél. 02 99 02 31 98, fax 02.99.02.34.32.
Principale activité du pouvoir adjudicateur : services généraux des administrations publiques.
Procédure de passation : appel d'offres ouvert.
Objet du marché : divers travaux d'amélioration au collège de la Binquenais à Rennes.
Type de marché de travaux : exécution.
Refus des variantes.
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Présentation des lots :
Lot 01 : peinture.
Lot 02 : menuiseries bois, plafonds.
Lot 03 : électricité.
Lot 04 : plomberie, sanitaire.
Lot 05 : enrobés.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché : 6 mois à compter de la date de notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : le 18 juin 2007.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement : financement sur le budget d'investissement du département à l'aide de ses fonds propres complétés par le retour à l'emprunt.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : un groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
Unité monétaire utilisée : euro.
Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
Garanties et capacités techniques et financières.
Références professionnelles.
Situation juridique, références requises :
Si, le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.
Déclaration sur l'honneur à fournir, conformément aux articles 43 et 44 du CMP dûment datée et signée par le candidat.
Référence professionnelle et capacité technique, références requises : liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître d'ouvrage.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
_ Valeur technique : 45 %.
_ Prix : 40 %.
_ Délai d'exécution : 10 %.
_ Service après vente : 5 %.
Date limite de réception des offres : le 20 avril 2007 à 16 h.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Adresse où elles doivent être transmises : les plis devront être remis contre récépissé de dépôt ou envoyés par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal au Conseil général d'Ille-et-Vilaine, Pars/DAF, service achats-marchés, secrétariat de la commission d'appel d'offres, ZAC de Beauregard, 11 bis, avenue de Cucillé, bâtiments modulaires, 35042 Rennes cedex.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 07COL-02.
Renseignements complémentaires :
Le dossier peut être téléchargé sur le site : http://www.cg35.marco-web.fr et l'offre pourra être transmise par voie électronique sur ce même site.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : direction de l'enseignement, service patrimoine des collèges publics. Correspondant : Nelly Cochet, tél. 02 99 02 31 98, fax 02.99.02.34.32.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : direction de l'enseignement, service patrimoine des collèges publics. Correspondant : Yves Cano, tél. 02 99 02 32 98.
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, 35031 Rennes, tél. 02 23 62 10 40, fax 02.23.62.10.39.
Date d'envoi du présent avis : le 28 mars 2007.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous