Centrale des marchés
Rénovation des infrastructures informatiques dans les collèges -Phase IV. -AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE pour marché de travaux 1. Identification de la collectivité qui passe le marché : département de la Haute-Saône, D...
Conseil Général de la Haute-Saône 70006
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Rénovation des infrastructures informatiques dans les collèges -Phase IV.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4466200

Date de clôture estimée : 18/04/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (04/04/19)
-AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE pour marché de travaux
1. Identification de la collectivité qui passe le marché : département de la Haute-Saône, Direction des services techniques et des transports, service des bâtiments, Espace 70, 4 A, rue de 1'lndustric, 70006 Vcsoul ccdcx.

2. Mode de passation choisi : procedure adaptec en application de Tarticlc 27 du decret n u 2016-360 du 25 mars 2016.

3.
Objet du marché : rénovation des infrastructures informatiques dans les colleges -Phase IV, département de la Haute-Saône -CPV : 45314320-0.
L'avis implique un marché public.
Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement.
Dans le cas d'un groupement, le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

4. Delai global d'exécution : délai plafond : 3 mois.
5. Variantes : aucune variante n'est autorisée.
6. Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : se reporter au règlement de la consultation.
Documents à présenter dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : se reporter au reglement de la consultation.
7. Renseignements complémentaires : dans un délai de quinze jours à compter de la notification et avant tout commencement d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il a contracté une assurance au titre de la responsabilité civile et de la garantie décennale.
8. Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités professionnelles, techniques et financières,
9. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :-prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 40 /o. La valeur technique est décomposée en 3 souscritères, se reporter au reglement de consultation pour plus de détails.
10. Cautionnement et garanties exigées : si versement d'une avance de 5 %, garantie à première demande exigée à concurrence du montant de l'avance accordée.
11. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
12. Mode de réglement du marché : les travaux, objets du présent marché, seront rémunérés dans les conditionsfixées par les règles de comptabilité publique et financés selon les modalités suivantes :
- délai global de paiement à 30 jours par virement administratif sur le budget vote par le conseil départemental ;
- ressources propres ;
- prix fermes actualisables ;
- interets moratoires au taux de refinancement de la BCE majoré de 8 points en cas de dépassement du délai globaldc paiement ;
- versement d'une indemnité de 40 ? en cas de retard de paiement ;
- application des articles 110 à 131 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publies.
13. Modification du marché : des modifications des marchés pourront intervenir en cours d'exécution conformément à l'article 139 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
14. Obtention du DCE : le DCE est gratuitement téléchargeable sur le site www.achatpublic.com
Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée.
Renseignements administratifs ou techniques : sur le site www.achatpublic. coin
15. Date limite et lieu de réception des offres : 18 avril 2019 à 17 h.

La transmission électronique des offres via le site Internet www.achatpublic. com
Voir les modalités de transmission de la copie de sauvegarde dans le règlement de la consultation.
Numéro de référence attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur : MP387. 16. Procédures de recours : instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif, 30, rue Charles-Nodier, 25044 Besancon, ccdcx 3, Email : grcffc.ta-bcsancon@juradm.fr, tel. 03.81.82.60.00, fax : 03.81,82.60.01, http://bcsancon.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant f introduction des recours : greffe du tribunal administratif, 30, rue CharlesNodier, 25044 Besancon ccdcx 03, Email : grcffc.ta-bcsancon@juradm.fr, tél. 03.81.82.60.00, fax : 03.81.82.60.01, http://bcsancon.tribunal-administratif.fr/ 17. Date d'envoi de l'avis de consultation : 28 mars 2019.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous