Centrale des marchés
60 reconstruction du surpresseur pour le compte de l'agglo région à Compiègne 60 reconstruction du surpresseur pour le compte de l'agglo région à Compiègne reconstruction du surpresseur. code_postal : 60321 lieu : place de l'hôtel de Ville CS 10007 ville : Compiègne
Agglomération Région de Compiègne 60321Compiègne 0344373119
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

60 reconstruction du surpresseur pour le compte de l'agglo région à Compiègne

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 894425

Date de clôture estimée : 30/12/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (29/11/13)
13-207166

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Agglomération Région de Compiègne.
Correspondant : M. le président, place de l'hôtel de Ville CS 10007 60321 Compiègne tél. : 03-44-37-31-12 télécopieur : 03-44-37-31-19.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marches.agglo-compiegne.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : reconstruction du surpresseur.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : venette - zAC du Bois de Plaisance.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Dans le cadre des travaux d'aménagement de la 1ère tranche de la ZAC du Bois de Plaisance à Venette, et dans le but de desservir la zone d'activité en eau potable, l'arc a créé un réservoir et un surpresseur. Depuis, cet équipement a subi de multiples détériorations par vandalisme, ce qui nécessite de reconstruire le local surpresseur. Il est prévu qu'une partie des équipements hydrauliques soit récupérée par le fermier, exploitant du réseau. De plus, l'implantation des nouvelles entreprises telles que BOSTIK et INERGY nécessitent des besoins en eau potable importants ce qui rend indispensable la remise en service de ce surpresseur. Le présent projet consiste à :
- réaliser un local technique sécurisé pour accueillir les équipements hydrauliques à créer ;
- créer une enceinte de 2,50ml de hauteur autour du terrain, auquel seront adjoints des équipements de protection contre les intrusions ;
- réaliser l'installation du système anti intrusion et de vidéo protection ;
- nettoyer et remettre en état le réservoir de 250m3.
Marché séparé ordinaire

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,000 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix forfaitaires. Modalités de variation des prix : fermes actualisables. Une avance de 5,000 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux et Ccap.Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : fonds propres budget principal.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. Les candidats pourront proposer leur délai d'exécution, celui-ci devra s'insérer dans le délai global du chantier.
Des prestations supplémentaires ou alternatives sont définies au cahier des charges. Les candidats peuvent soumettre leurs propositions dans ce domaine. Le marché est soumis à des conditions particulières d'exécution (facultatives) d'insertion par l'activité. Elles sont définies par le candidat.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : se référer au RC.



Situation juridique - références requises : se référer au RC.



Capacité économique et financière - références requises : se référer au RC.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se référer au RC.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 50 % ;
- valeur technique : 40 % ;
- délai d'exécution : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 décembre 2013, à 10 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique.
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé à l'adresse du pouvoir adjudicateur.
Dématérialisation des procédures: Les modalités de remise des offres sous la forme electronique sont indiquées au RC. La plate forme electronique pour télécharger le DCE et remettre une offre est https://marches.agglo-compiegne.fr . Les modalités d'évaluation des offres figurent au RC.
Les renseignements administratifs s'obtiennent aux coordonnées du pouvoir adjudicateur.
Une variante limitée est autorisée pour le lot 1. Dans les autre domaines, les variantes ne sont pas autorisées.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 novembre 2013.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier 80000 Amiens tél. : (+33) 3-22-33-61-70 courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr télécopieur : (+33) 3-22-33-61-71 adresse internet : http://amiens.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier 80000 Amiens tél. : (+33) 3-22-33-61-70 courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr télécopieur : (+33) 3-22-33-61-71 adresse internet : http://amiens.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros oeuvre étendu.

L'ouvrage consiste en la réalisation de travaux de réaménagements compris installations de chantier sur un batiment existant.
Les principes constructifs sont:
- fondations sur semelles filantes ;
- mis en place de planchers ;
- couvreture et étanchéité ;
- cloisonnement ;
- peinture.

C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45111100, 45261210, 44316500, 45421152.
Lot(s) 2 process.

Il comprend l'ensemble des etudes, prestations, fournitures et travaux suivants :
- station de surpression pour une capacite de 250 m3/h ;
- le raccordement sur le reseau AEP est deja realise, --La canalisation principale à l'interieur de la station sera calorifugee le temps de l'execution des travaux ;
- local d'exploitation pour la surpression : la partie hors sol du local d'exploitation sera reconstruite sur les bases des fondations existantes, avec la creation d'un local complementaire d'electricite,informatique,surveillance. Ce local sera insere entre le local groupe electrogene et le local pompage ;
- alimentation en energie (execute par l'arc) ;
- reservoir de 250 m3 semi-enterre ;
- equipements hydrauliques du reservoir.
L'arc fournira des équipements à remettre en place dans le nouveau dispositif
- toutes les dispositions sont à prevoir concernant la manipulation et la maintenance des equipements installés dans les ouvrages.

C.P.V. - Objet principal : 42122300
Objets supplémentaires : 42124200.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous