Centrale des marchés
marché de travaux de construction d'un centre d'accueil à Ardelay (voir l'ensemble des lots dans le DCE) : lot 07 : menuiseries intérieures Commune des Herbiers Travaux de construction d'un centre d'accueil enfance à Ardelay, lot 07 (suite infructueux) menuiseries intérieures Avis d'appel public à la concurrence Procédure adapt...
Commune des Herbiers 85500(Les)Herbiers 0251912088
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux de construction d'un centre d'accueil à Ardelay (voir l'ensemble des lots dans le DCE) : lot 07 : menuiseries intérieures

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 12253

Date de clôture estimée : 10/02/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (13/01/12)
Commune des Herbiers
Travaux de construction d'un centre d'accueil enfance à Ardelay, lot 07 (suite infructueux) menuiseries intérieures
Avis d'appel public à la concurrence
Procédure adaptée (article 28 du CMP)

1. Nom et adresse de l'organisme qui passe le marché : commune des Herbiers, 6, rue du Tourniquet, BP 209, 85502 Les Herbiers cedex, tél. 02 51 91 29 79, fax 02.51.91.20.88, www.lesherbiers.fr
2. Objet du marché et caractéristiques principales : marché de travaux de construction d'un centre d'accueil à Ardelay (voir l'ensemble des lots dans le DCE) : lot 07 : menuiseries intérieures.
La consultation est lancée avec options :
Lot 07 : option 03, stores 01.
Lot 07 : option 04, stores 02.
3. Délais prévisionnels : le délai d'exécution de l'opération est fixé à 12 mois (voir dans le DCE).
4. Conditions relatives au marché :
DCE remis gratuitement aux candidats par le service marchés publics (même adresse qu'au point 1 ou par fax 02.51.91.20.88 ou téléchargement sur https://www.marches-securises.fr ) voir le règlement de consultation.
5. Conditions de participation : conformément aux articles 43 à 46 du Code des marchés publics, le candidat devra remettre les documents indiqués dans le DCE.
6. Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
_ Valeur technique de l'offre pondérée à 60 % (voir le détail dans le DCE).
_ Prix des prestations pondérés à 40 %.
7. Procédure : procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des marchés publics.
8. Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : le vendredi 10 février 2012 à 12 h dans les conditions fixées dans le DCE.
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
9. Renseignements :
D'ordre administratif : Mme Loussouarn au tél. 02 51 91 29 79 .
D'ordre technique : cabinet architecture Fardin, M. Antier au tél. 02 41 58 07 57.
10. Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence : le mardi 10 janvier 2012.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous