Centrale des marchés
marché de travaux pour l'aménagement du Bourg de Saint-M'Hervon Commune de Saint-M'Hervon Marché de travaux pour l'aménagement du Bourg de Saint-M'Hervon Avis d'appel public à la concurrence 1. Maître d'ouvrage : commune de Saint-M'Hervon, route de Mé...
Commune de Saint-M'Hervon 35360Saint-M'Hervon 0299065482
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour l'aménagement du Bourg de Saint-M'Hervon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 11442

Date de clôture estimée : 27/01/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (23/12/11)
Commune de Saint-M'Hervon
Marché de travaux pour l'aménagement du Bourg de Saint-M'Hervon
Avis d'appel public à la concurrence
1. Maître d'ouvrage : commune de Saint-M'Hervon, route de Médréac, 35360 Saint-M'Hervon, tél. 02 99 06 54 82, fax 02.99.06.54.82, communestmhervon@wanadoo.fr
2. Personne responsable du marché : M. Le Maire.
3. Objet du marché : marché de travaux pour l'aménagement du Bourg de Saint-M'Hervon.
4. Procédure de passation : marchés passés selon la procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des marchés publics.
5. Nombre et consistance des lots :
Le marché est un marché de travaux comportant une tranche ferme et deux tranches conditionnelles :
Lot 01 : terrassements/voirie/assainissement/signalisation/maçonnerie. Comprenant notamment la création de parkings, la pose de bordures sur voies en circulation et la construction de murets de soutènement avec parement pierre.
Lot 02 : espaces verts.
6. Délai d'exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux : mars 2012.
Délai d'exécution de 5 mois pour la tranche ferme et de 2 mois chacune pour les tranches conditionnelles une et deux y compris la période de préparation de 1 mois et les périodes de congés.
7. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs : les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité d'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent pas cumuler les deux qualités. Dans le cas d'un groupement d'entreprises, la forme juridique devra être de type groupement conjoint avec mandataire solidaire.
8. Présentation et conditions d'envoi ou de remise des offres : voir règlement de consultation.
9. Date limite de réception des offres : vendredi 27 janvier 2012 à 12 h.
10. Lieu de retrait du dossier de consultation : http://www.e-megalisbretagne.org
11. Renseignements complémentaires :
Tous renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès du maître d'oeuvre :
Lot 01 : Aria, M. Dorman, tél. 02 99 23 41 23.
Lot 02 : Poder Caroline, tél. 02 33 48 91 77.
Pour les renseignements d'ordre administratif, comptable et financier : mairie de Saint-M'Hervon, route de Médréac, 35360 Saint-M'Hervon, tél. 02 99 06 54 82, fax 02.99.06.54.82, communestmhervon@wanadoo.fr
12. Date d'envoi de l'avis à la publication : 16 décembre 2011.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous