Centrale des marchés
Commune de Richemont - Marché travaux : aménagement trottoirs long RD 920 Commune de Richemont Marché travaux : aménagement trottoirs long RD 920. Procédure adaptée. Commune de Richemont Avis d’appel public à la concurrence Maître de l’ouvrage : Commune de RI...
Commune de Richemont
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Commune de Richemont - Marché travaux : aménagement trottoirs long RD 920

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 122923

Date de clôture estimée : 28/06/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BULLETIN ARR. ROUEN (05/06/12)
Commune de Richemont
Marché travaux : aménagement trottoirs long RD 920.
Procédure adaptée.
Commune de Richemont
Avis d’appel public à la concurrence
Maître de l’ouvrage :
Commune de RICHEMONT – Rue - 76 RICHEMONT. Tél/Fax : 02 35 93 73 17.
Mode de passation : Procédure adaptée (article 146 du C.M.P.).
Objet du marché : Marché travaux : aménagement trottoirs long RD 920.
Lieu d’exécution : RICHEMONT.
Caractéristiques principales : Bordurettes P1 : 4800 ml ; création trottoirs et revêtement : 3240 m2 ; parking et revêtement : 700 m2 ; canalisation Ø 300 : 80 ml .
Délai d’exécution : Le délai d’exécution est fixé à 2 mois maxi.
Prestations divisées en lots : Non.
Modalités de paiement : En application de l'article 98 du code des marchés publics, le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire dans un délai global de paiement de 30 jours, à réception de la facture.
Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la candidature : Le français.
Unité monétaire utilisée : l'euro
Documents à produire à l’appui de l’offre :
Lettre de candidature : DC1.
Déclarations du candidat (DC2, DC6) dûment remplies et signées, et les pièces qui y sont réclamées en fonction de la situation du candidat ; les certificats fiscaux et sociaux exigés en application de l’article 45 du CMP peuvent être remplacés par l'état annuel des certificats reçus (NOTI 2) ;
Copie de la carte professionnelle en cours.
Justifications de la qualification de l’entreprise.
Attestations d’assurances R.C. et décennale.
Le cas échéant, copie du jugement de redressement judiciaire.
Mémoire technique précisant les moyens que l’entreprise mobilisera pour les travaux et note méthodologique
Certificat de visite signé par le maître d’œuvre (visite obligatoire prévue le 21/06/2012 à 10h30)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
Valeur technique de l’entreprise : notée sur 40.
Mémoire technique et méthodologie : notée sur 45.
Délais : notés sur 15.
La notation des entreprises se fera par le total des points des notations ci dessus divisé par le prix de la réponse de l’entreprise. Sera classée en première position l’entreprise ayant le ratio le plus élevé.
Date limite de réception des offres : 28 juin 2012 à 18 h en mairie de
RICHEMONT.
Délai de validité des offres : Quatre-vingt-dix jours (90 jours) à compter de la date limite de réception des offres.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de ROUEN, 80 Bd de l'Yser, 76000 Rouen. Tél. : 02 32 08 12 70. Service du Greffe.
Obtention des dossiers : à retirer au plus tard le 18 juin 2012.
Les dossiers sont à retirer chez : V3D CONCEPT, 27 rue Thiers - BP 154- 76204 DIEPPE Cedex, après appel préalable au 02 35 40 05 35 ou demande par fax au 02 35 82 77 65.
Adresse de téléchargement des documents de consultation : Le dossier de la consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur à l'adresse suivante : https://www.publicatur.fr
Renseignements complémentaires :
d'ordre administratif : Mairie de RICHEMONT. Tél/fax. : 02 35 93 73 17 ;
d'ordre technique : V3D CONCEPT. Tél. : 02 35 40 05 35, fax 02 35 82 77 65
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Monsieur le Maire.
Mairie - 39, rue Centrale - 76390 RICHEMONT.
Date d’envoi de l’avis à la publication chargée de l’insertion : 1er Juin 2012.
 
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous