Centrale des marchés
Rénovation et l'extension de la salle de sports, rue de l'Asnerie, à Montenay (53500) Commune de Montenay - 53 53500 Montenay, tél. 02 43 05 17 65, fax 02.43.05.76.55, mairie.montenay@wanadoo.fr Rénovation et l'extension de la salle de sports, rue de l'Asnerie, à M...
Commune de Montenay - 53 53500Montenay mairie.montenay@wanadoo.fr 0243057655
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Rénovation et l'extension de la salle de sports, rue de l'Asnerie, à Montenay (53500)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 255337

Date de clôture estimée : 22/03/11
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (24/02/11)
7043078801
Commune de Montenay - 53
53500 Montenay, tél. 02 43 05 17 65, fax 02.43.05.76.55, mairie.montenay@wanadoo.fr
Rénovation et l'extension de la salle de sports, rue de l'Asnerie, à Montenay (53500)
Avis d'appel public à la concurrence
Objet du marché : la consultation porte sur la rénovation et l'extension de la salle de sports, rue de l'Asnerie, à Montenay (53500).
Personne publique : commune de Montenay.
Mode de passation du marché : marchés conclu selon la procédure adaptée au sens de l'article 28 du Code des marchés publics.
Allotissement :
Les prestations à réaliser font l'objet de 13 lots décomposés comme suit :
Lot 01 : terrassements, VRD.
Lot 02 : gros-oeuvre, ravalement.
Lot 03 : charpente bois.
Lot 04 : couverture, bardage bacs acier.
Lot 05 : menuiseries extérieures (Alu), serrurerie.
Lot 06 : menuiseries bois.
Lot 07 : plâtrerie, isolation, plafonds suspendus.
Lot 08 : courants forts, faibles, chauffage électrique.
Lot 09 : chauffage, ventilation, plomberie.
Lot 10 : carrelage, faEence.
Lot 11 : peinture.
Lot 12 : revêtement de sol sportif.
Lot 13 : matériels sportifs.
Marchés à lots séparés :
Les entrepreneurs pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Les travaux seront réalisés en deux tranches :
_ Tranche ferme : existant 1 (salle de sports + local matériel).
_ Tranche conditionnelle : extension + existant 2.
Délai d'exécution : 10 mois, compris période de préparation, hors congés et intempéries.
Démarrage des travaux : 1 er semestre 2011.
Variante et option : l'entreprise devra répondre au descriptif fourni par l'architecte, toutefois, les variantes sont acceptées.
Date limite de remise des offres : le mardi 22 mars 2011 avant 12 h à la mairie de Montenay, 1, rue des Prés, 53500 Montenay.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.
Critères de jugement des offres :
Pour chaque lot, l'offre retenue sera celle jugée comme économiquement la plus avantageuse au regard des critères pondérés suivants :
1. Prix des prestations : 60 %.
2. Méthodologie : 30 % décomposé comme ci-dessous :
_ Fiche technique des matériaux utilisés (1/3).
_ Moyens humains et matériels spécifiquement affectés au marché (1/3).
_ Organisation du chantier (1/3).
3. Clarté de l'offre suivant sous détail du descriptif : 10 %.
Retrait du dossier de consultation :
_ Version papier : dossier à retirer à Acat Tallot Reprographie, 6, rue François-Pyrard, BP 0923, 53009 Laval cedex 9, tél. 02 43 53 62 63, fax 02.43.53.16.75, e-mail : tallot.dossier@acatlaval.fr
Le dossier sera remis aux entreprises contre une caution de 50 euros qui sera restituée lors de la remise des offres sous réserve que l'offre soit conforme à la demande et complète.
_ Version téléchargeable : le dossier est téléchargeable sur le site : http://www.acatlaval.fr
Condition de remise des offres :
Les offres devront être rédigées en langue française.
Transmission sur support papier uniquement : offre adressée sous pli recommandé avec accusé de réception ou déposée contre récépissé à Mme le Maire de Montenay, mairie, 1, rue des Prés, 53500 Montenay. Le pli fermé contenant l'offre devra porter la mention «ne pas ouvrir, consultation pour la rénovation et l'extension de la salle de sports».
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : chaque candidat devra donner son délai d'exécution des travaux. De plus, les candidats soumissionnant pour les lots «gros-oeuvre» devront indiquer leur date de démarrage des travaux.
Renseignements d'ordre technique : SARL Tricot Architecture, M. Vincent Tricot, «Au Rocher Monthorin», 35420 Louvigné-du-Désert, tél. 02 99 17 14 14, fax 02.99.17.14.20, e-mail : contact@tricot-architecture.fr
Renseignements d'ordre administratif : Mme Jacqueline Leray, maire, mairie de Montenay, 1, rue des Prés, 53500 Montenay, tél. 02 43 05 17 65, fax 02.43.05.76.55, e-mail : mairie.montenay@wanadoo.fr
Date d'envoi à la publication : le mardi 22 février 2011.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous