Centrale des marchés
construction d'un tennis Le Bourg, 29300 Mellac Commune de Mellac Construction d'un tennis Le Bourg, 29300 Mellac Avis d'appel à la concurrence 1. Maître de l'ouvrage : commune de Mellac 29300. 2
Commune de Mellac
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction d'un tennis Le Bourg, 29300 Mellac

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 73047

Date de clôture estimée : 20/04/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (04/04/12)
Commune de Mellac
Construction d'un tennis Le Bourg, 29300 Mellac
Avis d'appel à la concurrence
1. Maître de l'ouvrage : commune de Mellac 29300.
2. Mode de passation : procédure adaptée (articles 26 et 28 du Code des marchés publics).
3. Objet du marché : construction d'un tennis Le Bourg, 29300 Mellac.
4. Nature des travaux :
Délai d'exécution :
Répartition des travaux en 10 lots.
Lot 01 : terrassements généraux, VRD, enrobé.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : charpente, ossature bois.
Lot 04 : couverture, bardage bac acier et polycarbonate.
Lot 05 : menuiseries aluminium et métallique, menuiserie intérieure.
Lot 06 : cloisonnement, isolation, plafonds suspendus.
Lot 07 : revêtements de sols, carrelage.
Lot 08 : revêtement de sols sportif résine.
Lot 09 : peinture, revêtements muraux.
Lot 10 : électricité, ventilation, chauffage.
Pour les lots 03 et 04, possibilité de proposer des variantes sans obligation de répondre à la solution de base.
Le délai d'exécution est de 4 mois.
5. Les dossiers sont à commander ou à retirer : à Copies multi services, 39, route de Lorient, 29300 Quimperlé, tél. 02 98 96 13 99, fax 02.98.96.19.46.
Plateforme de dématérialisation : https://marche.e-megalisbretagne.org
6. Justificatifs à fournir, par les candidats :
Les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 45 et 46 du Code des marchés publics.
La lettre de candidature DC1 et ses annexes.
La déclaration du candidat DC2 et ses annexes.
L'attestation d'assurances civile et décennale en cours de validité.
La copie du ou des jugements prononcés si l'entreprise est en redressement judiciaire.
Déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir.
Attestation sur l'honneur datée et signée que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales de l'année 2011.
Attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1, et L. 125-3 du Code du travail.
Tout renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, notamment :
Les références et qualifications (carte professionnelle) de leur entreprise.
Les candidats devront fournir une liste de références de travaux ainsi que des certificats de capacité pour des travaux équivalents au présent dossier exécutés par ses soins durant les trois dernières années.
Cette liste devra comprendre les quantitatifs sommaires ainsi que les montant des marchés.
Les moyens matériels et humains de l'entreprise.
7. Date limite de remise des offres : le vendredi 20 avril 2012 à 16 h à la mairie de Mellac.
Les modalités de remise des offres sont définies dans le règlement de la consultation.
8. Date de validité des offres : 90 jours.
9. Renseignements techniques :
Quinio Paul, Architecte DPLG, 1, rue Mathilin-an-Dall, 29300 Quimperlé, tél. 02 98 96 03 93, fax 02.98.96.03.93.
Philibot Claude, économiste de la construction, 107, rue de Belgique, 56100 Lorient, tél. 02 97 37 40 05, fax 02.97.37.40.82.
10. Renseignements administratifs : mairie de Mellac, Le Bourg, 29300 Mellac, tél. 02 98 71 80 63, fax 02.98.71.80.36.
11. Date d'envoi de l'avis à la publication : le jeudi 29 mars 2012.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous