Centrale des marchés
marché de travaux de voirie, programme 2012 Commune de Le Faouët Marché de travaux de voirie, programme 2012 Procédure adaptée 1. Identification de l'organisme qui passe le marché : commune de Le Faouët, mairie, 9, rue Victor-Robic...
Commune de Le Faouët 56320(Le)Faouët
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux de voirie, programme 2012

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 74328

Date de clôture estimée : 23/04/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (04/04/12)
Commune de Le Faouët
Marché de travaux de voirie, programme 2012
Procédure adaptée
1. Identification de l'organisme qui passe le marché : commune de Le Faouët, mairie, 9, rue Victor-Robic, 56320 Le Faouët.
2. Procédure de passation : marché passé selon la procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des marchés publics.
4. Objet du marché : marché de travaux de voirie, programme 2012.
5. Lieu d'exécution des travaux : Le Faouët.
6. Critère d'attribution du marché :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
_ valeur technique : 40 % ;
_ prix des prestations : 40 % ;
_ délai d'exécution : 20 %.
6. Conditions de participation : renseignements techniques, financiers et fiscaux prévus à l'article 45 du Code des marchés publics.
7. Modalités d'obtention du dossier : le dossier de consultation peut être obtenu :
_ soit par téléchargement sur la plate-forme de dématérialisation à l'adresse suivante : http://www.synapse-ouest.com ;
_ soit sur demande écrite adressée à la mairie de Le Faouët, 9, rue Victor-Robic, 56320 Le Faouët.
8. Adresses où les renseignements peuvent être demandés :
_ renseignements techniques : M. Farina Didier, DDTM, tél. 02 97 23 37 95 ;
_ renseignements administratifs : M. Droual Marc, DGS, tél. 02 97 23 11 66.
9. Date limite de remise des offres : le lundi 23 avril 2012, à 17 h.
10. Conditions d'envoi et remise des offres :
_ les offres doivent être présentées sous pli cacheté indiquant, «ne pas ouvrir, appel d'offre, marché de travaux 2012» ;
_ les offres doivent être remises contre récépissé ou envoyées par la poste sous pli recommandé avec AR à l'adresse suivante : M. Le Maire, commune de Le Faouët, 9, rue Victor-Robic, 56320 Le Faouët.
11. Date d'envoi à la publication : le 30 mars 2012.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00