Travaux voirie communale 2012 (reconductible 3 fois)

Commune deKerlouan
Travaux voirie communale 2012 (reconductible 3 fois)
Avis d'appel publicà la concurrence
1. Maître de l'ouvrage :mairie de Kerlouan, Bourg, 29890 Kerlouan, tél. 02 98 83 93 13.
Pouvoir adjudicateur :Mme Le Maire de Kerlouan.
2. Procédure de passation :marché sur procédure adaptée en application des articles 26 II et 28 du Code des marchés publics (CMP) et sous la forme d'un marché à bons de commande tel que défini à l'article 77 du CMP.
3. Forme du marché :marché de travaux à bons de commande :
_ minimum : 30 000 euros HT ;
_ maximum : 120 000 euros HT.
4. Objet du marché :fourniture et mise en oeuvre d'enduits superficiels, de béton bitumineux, fourniture et pose de bordures et de réseaux EP sur divers chantiers de la voirie communale.
5. Délai d'exécution :marché passé pour l'année 2012 reconductible trois fois.
6. Offres :
a) Les documents de la consultation sont disponibles par voieélectronique sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.synapse-ouest.com) sous la référence publique «Kerlouan-programme-VC-2012-2015», après avoir installé les pré-requis techniques et avoir pris connaissance du manuel d'utilisation.
b) Date limite des offres et conditions de dépôt :les offres devrontêtre déposées (par voie postale en recommandé ou contre remise d'un récépissé) en mairie sous pli cacheté pour le vendredi 16 décembre 2011, à 12 h dernier délai à l'adresse suivante : mairie, rue de la Côte-des-Légendes, 29890 Kerlouan ou par voie électronique sur la plate forme de dématérialisation.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :M. Le Touzic Yann, délégation territoriale du Pays de Brest-Elorn, Landerneau, tél. 02 98 30 37 40, fax 02.98.30.37.59 .
7. Renseignements et justifications demandés :
_ les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application de l'article 44 du Code des marchés publics (CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1 et DC2 téléchargeables sur le site http://www.minefe.gouv.fr
_ certificats de qualification et de classification professionnelles ;
_ moyens en matériel et en personnel ainsi que des références récentes pour des travaux similaires ;
_ pouvoir de la personne habilitée à engager l'entreprise ;
_ attestations d'assurances de l'entreprise.
8. Critères de jugement des offres :le jugement des offres des candidats admisà en présenter sera effectué à partir de la pondération des critères suivants :
1. Le prix des prestations : 60 %.
2. La valeur technique, moyens, compétences et références professionnelles : 40 %.
10. Date d'envoià la publication :9 novembre 2011.