Centrale des marchés
Construction d'une chaufferie bois Commune de Juvardeil Construction d'une chaufferie bois Avis d'appel public à la concurrence Maître d'ouvrage : commune de Juvardeil, mairie de Juvardeil, 9, place de ...
Commune de Juvardeil 49330Juvardeil
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction d'une chaufferie bois

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 323174

Date de clôture estimée : 21/01/11
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (20/12/10)
7039431201
Commune de Juvardeil
Construction d'une chaufferie bois
Avis d'appel public à la concurrence
Maître d'ouvrage : commune de Juvardeil, mairie de Juvardeil, 9, place de la Mairie, 49330 Juvardeil, tél. 02 41 69 88 80.
Maître d'oeuvre : Heliodomus développement, 4, rue de la Chambre-aux-Deniers, 49000 Angers, tél. 02 41 72 79 49.
Mode de passation : procédure adaptée.
Objet du marché : marché de travaux, construction d'une chaufferie bois.
Lieu d'exécution : mairie place de la Mairie, Juvardeil 49330.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 01 : gros-oeuvre, réseaux enterrés.
Lot 02 : charpente, bardage bois.
Lot 03 : couverture.
Lot 04 : serrurerie.
Lot 05 : plafond coupe-feu.
Lot 06 : chaufferie bois/fuel, électricité, réseau de chaleur.
Modalités d'attribution : suivant critères de jugement des offres fixés au règlement de consultation.
Unité monétaire : l'euro.
Délai d'exécution : 4 mois à partir de l'ordre de service général.
Date probable de démarrage du chantier : février 2011.
Documents à produire obligatoirement pour la recevabilité des offres : pièces listées dans le règlement de consultation et à produire obligatoirement.
Date limite de réception des offres : le 21 janvier 2011 à 12 h à la mairie de Juvardeil.
Modalités d'obtention du dossier : le dossier sera remis gratuitement ou envoyé aux entreprises qui en feront la demande, auprès de la mairie de Juvardeil 49330, tél. 02 41 69 88 80, fax 02.41.69.48.18 ou téléchargeable sur le site http://achatspublics.fr
Date d'envoi de l'avis à la publication : le 15 décembre 2010.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00