Centrale des marchés
Travaux voirie communale 2012 (reconductible 3 fois) Commune de Dirinon Travaux voirie communale 2012 (reconductible 3 fois) Avis d'appel publicà la concurrence 1. Maître de l'ouvrage : mairie de Dirinon, Bourg, 29460 Dirinon, tél. 02 98 07 01 33
Commune de Dirinon
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux voirie communale 2012 (reconductible 3 fois)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 10310

Date de clôture estimée : 12/03/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (30/11/11)
Commune deDirinon
Travaux voirie communale 2012 (reconductible 3 fois)
Avis d'appel publicà la concurrence
1. Maître de l'ouvrage :mairie de Dirinon, Bourg, 29460 Dirinon, tél. 02 98 07 01 33.
Pouvoir adjudicateur :M. Le Maire de Dirinon.
2. Procédure de passation :marché sur procédure adaptée en application des articles 26 II et 28 du Code des marchés publics (CMP) et sous la forme d'un marché à bons de commande tel que défini à l'article 77 du CMP.
3. Forme du marché :
Marché de travaux à bons de commande :
Minimum : 50 000 HT soit 59 800 TTC.
Maximum : 150 000 HT soit 179 400 TTC.
4. Objet du marché :fourniture et mise en oeuvre d'enduits superficiels, de béton bitumineux, fourniture et pose de bordures et de réseaux EP sur divers chantiers de la voirie communale.
5. Délai d'exécution :marché passé pour l'année 2012 reconductible trois fois.
6. Offres :
a) Les documents de la consultation sont disponibles par voieélectronique sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.bretagne-marchespublics.com) sous la référence publique «Dirinon-programme-VC-2012-2015», après avoir installé les pré-requis techniques et avoir pris connaissance du manuel d'utilisation.
b) Date limite des offres :vendredi 16 décembre 2011 à 12 h.
c) Adresseà laquelle devront être adressées les offres :M. Le Maire, mairie, 29460 Dirinon.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :délégation territoriale du Pays de Brest Elorn Landerneau, tél. 02 98 30 37 40, fax 02.98.30.37.59 .
7. Renseignements et justifications demandés :
Les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application de l'article 44 du Code des marchés publics (CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1 et DC2 téléchargeables sur le site http://www.minefe.gouv.fr
Certificats de qualification et de classification professionnelles.
Moyens en matériel et en personnel ainsi que des références récentes pour des travaux similaires.
Pouvoir de la personne habilitée à engager l'entreprise.
Attestations d'assurances de l'entreprise.
8. Critères de jugement des offres :
Le jugement des offres des candidats admisà en présenter sera effectué à partir de la pondération des critères suivants :
1. Le prix des prestations : 60 %.
2. La valeur technique, moyens, compétences et références professionnelles : 40 %.
10. Date d'envoià la publication :24 novembre 2011.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00