Centrale des marchés
Marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation de l'école Henri Matisse Commune de Damgan Marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation de l'école Henri Matisse Procédure adaptée Mode de passation : procédure adaptée (art. 28 du ...
Commune de Damgan 56750Damgan
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation de l'école Henri Matisse

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 323595

Date de clôture estimée : 26/10/10
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (11/10/10)
7036048501
Commune de Damgan
Marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation de l'école Henri Matisse
Procédure adaptée
Mode de passation : procédure adaptée (art. 28 du Code des marchés publics).
1. Maître d'ouvrage : commune de Damgan (56750).
2. Maître d'oeuvre : SARL AYA (architectes et urbanistes), Caudan (56850).
3. Objet du marché : marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation de l'école Henri Matisse.
4. Nature et consistance des travaux :
Lot 01 : démol., gros-oeuvre, VRD.
5. Délai d'exécution des travaux : 1 mois en novembre 2010.
6. Retrait des dossiers & renseignements :
Sur demande par courrier, par mail ou par télécopie aux adresses suivantes : mairie de Damgan, 40, rue Fidèle-Habert, 56750 Damgan, Yvon Toudic (responsable service technique), tél. 02 97 41 27 45 ou tél. 06 13 45 42 27, fax 02.97.41.22.40, mail : mairie.damgan.st@wanadoo.fr
7. Date limite de réception des offres : le mardi 26 octobre 2010 à 12 h en mairie.
8. Date d'envoi à la publication : le jeudi 7 octobre 2010.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00