Centrale des marchés
Lotissement des Tilleuls Commune de Athée 53 Lotissement des Tilleuls Avis d'appel public à la concurrence 1. Maître de l'ouvrage : commune d'Athée, 2, route de Livré, 53400 Athée. 2
Commune de Athée 53
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Lotissement des Tilleuls

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 322987

Date de clôture estimée : 24/01/11
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (16/12/10)
7039293201
Commune de Athée 53
Lotissement des Tilleuls
Avis d'appel public à la concurrence
1. Maître de l'ouvrage : commune d'Athée, 2, route de Livré, 53400 Athée.
2. Mode de passation du marché : appel d'offre en procédure adaptée.
3. Objet du marché : lotissement des Tilleuls.
4. Nature des travaux :
Les travaux comportent deux phases :
Phase provisoire :
1 er intervention :
Terrassements généraux.
Assainissement eaux pluviales, eaux usées.
Empierrement chaussées.
Entrées et parkings.
2 e intervention :
Réglage de l'empierrement.
Chaussée.
Bicouche.
Entre les deux interventions, les réseaux souples devront être posés par les entreprises désignées par les concessionnaires des réseaux.
Phase définitive :
Bordures.
Reprofilage chaussée et parkings.
Empierrement des trottoirs.
Enrobés chaussée, parkings et trottoirs.
5. Date d'intervention : mars 2011.
6. Délai d'exécution : délai proposé par l'entreprise retenue.
7. Renseignements à fournir par le candidat :
Les déclarations comprenant la lettre de candidature, certificats sociaux et fiscaux prévus aux articles 45 et 46 du Code des marchés publics.
Les attestations d'assurance.
Les moyens en personnel et en matériel.
Les références et qualifications de la société.
8. Critères de sélection de l'entreprises :
Valeur technique de l'offre.
Prix des prestations.
Délai d'exécution.
9. Modalités d'obtention du dossier de consultation :
Plate-forme : http://www.achatspublics53.org
Sur demande à la mairie.
10. Renseignements et modalités : atelier Urbain, maîtrise d'oeuvre voirie et réseaux, 53, rue de la Chapelle, 49000 Angers, tél. 02 41 69 53 37.
11. Lieu de remises des offres : envoi des offres sous pli recommandé avec accusé de réception à Mme le Maire, mairie d'Athée ou dépôt en mairie contre récépissé.
12. Date de remise des offres : le 24 janvier à 17 h, délai de rigueur.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00