Centrale des marchés
Remplacement de deux petits ouvrages hydrauliques Commune d' Ergué-Gabéric Remplacement de deux petits ouvrages hydrauliques Avis d'appel public à la concurrence 1. Maître de l'ouvrage : commune d'Ergué-Gabéric, place ...
Commune d' Ergué-Gabéric
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Remplacement de deux petits ouvrages hydrauliques

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 377842

Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (06/06/07)
6779518
Commune d' Ergué-Gabéric
Remplacement de deux petits ouvrages hydrauliques
Avis d'appel public à la concurrence
1. Maître de l'ouvrage : commune d'Ergué-Gabéric, place de l'Église, 29500 Ergué-Gabéric, tél. 02 98 66 68 20, fax 02.98.66.68.29, e-mail : urbanisme@ergue-gaberic.fr
2. Procédure de passation : marché à procédure adaptée article 28 du Code des marchés publics.
3. Forme du marché : marché de travaux.
4. Modalités essentielles de financement et de paiement : règlement par acompte mensuel, en fonction de l'avancement du chantier, sur le budget de la collectivité.
5. Objet du marché :
_ Remplacement de deux petits ouvrages hydrauliques sur le Patras route du Stangala et Pont-Odet.
a) Lieu d'exécution : département du Finistère, commune d'Ergué-Gabéric.
b) Caractéristiques principales :
_ Démolition des deux anciens ouvrages.
_ Dérivation provisoire du ruisseau.
_ Béton de propreté : 12 m3.
_ Cadre en béton armé (2,50 x 1) : 23 ml.
_ Chape d'étanchéité : 35 m2.
_ Remblais : 100 m3.
_ Enrochements : 15 m3.
_ GNT : 150 t.
_ Divers.
6. Délai d'exécution : 2 mois et 15 jours.
7. Délai de validité des offres : 120 jours.
8. Candidatures :
a) Date limite de réception des candidatures : le 15 juin 2007 à 16 h.
b) Adresse à laquelle devront être adressées les candidatures :
Sur demande écrite : direction départementale de l'équipement, DTPCO, site de Quimper, 16, rue de la Troménie, 29000 Quimper.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à : M. le Référent Territorial, chef de projet, site de Quimper, tél. 02 98 64 05 05, fax 02.98.64.05.19.
9. Renseignements et justifications demandés :
Les certificats, attestations et déclarations visés aux articles 44, 45 et 46 du Code des marchés publics :
_ Lettre de candidature, imprimé DC4.
_ Déclaration du candidat, volets 1 et 2, imprimés DC5 et DC6.
_ Attestation sur l'honneur dûment datée et signée justifiant que le candidat a satisfait aux obligations de l'article 44.
_ Certificats de qualification et de classification professionnelles.
_ Moyens et références récentes pour des travaux similaires.
_ Pouvoir de la personne habilitée à engager la société.
_ Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire.
10. Critères de sélection des candidatures :
Ne sont pas admises :
_ Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43 à 47 et 62 du Code des marchés publics.
_ Les candidatures incomplètes ou ne justifiant pas de garanties suffisantes.
11. Critères de jugement des offres :
_ Le délai d'intervention après notification du marché : 40 %.
_ Le prix des prestations : 60 %.
12. Date d'envoi à la publication : le 1 er juin 2007.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous