Centrale des marchés
Pose de panneaux photovoltaïques sur le bar associatif. - COMMUNE DE BOTMEUR AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE POSE DE PANNEAUX PH OTOVOLTAÏQUES SUR LE BAR ASSOCIATIF 1. Maître de l'ouvrage : commune de Botmeur, mairie de Botmeu...
Communauté de communes de Botmeur
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Pose de panneaux photovoltaïques sur le bar associatif.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4255776

Date de clôture estimée : 05/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (17/01/19)
- COMMUNE DE BOTMEUR
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
POSE DE PANNEAUX PH OTOVOLTAÏQUES SUR LE BAR ASSOCIATIF 1. Maître de l'ouvrage : commune de Botmeur, mairie de Botmeur, Le Salou, 29690 Botmeur, tél. 02.98.26.10.22, télécopie : 02.98.99.61.08, courriel : mairie.botmeur@wanadoo.fr
2. Procédure de passation : marché à procédure adaptée, article 27 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016.

3.
Objet du marché : pose de panneaux photovoltaïques sur le bar associatif.

4. Type de marché : marché de travaux comportant une seule tranche de travaux pour la réalisation. Marché non alloti.
5. Délai d'exécution : un (1) mois.
6. Délai de validité des offres : 120 jours.
7. Date prévisionnelle de début des travaux : février 2019.
8. Retrait du DCE et date limite de réception des offres : adresse à laquelle pourront être retirés les dossiers :
- le dossier de consultation gratuit peut être téléchargé sur le site : http: www.e-megalisbretagne.org -ou remis gratuitement (fichier informatique) sur demande à : commune de Botmeur, mairie de Botmeur, Le Salou, 29690 Botmeur, tél. 02.98.26.10.22, télécopie : 02.98.99.61.08, courriel : mairie.botmeur@wanadoo.fr
9. Date limite de réception des offres : le 5 février 2019, à 12 h.

Modalité de remise des offres :
a) par voie dématérialisée sur le site http: www.e-megalisbretagne.org
b) par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé à l'adresse suivante : commune de Botmeur, mairie de Botmeur, Le Salou, 29690 Botmeur.
10. Critères de jugement des offres :
- La valeur technique des prestations (30 %)
- Le prix des prestations (50 %)
- Délai de réalisation optimisé (20 %)
11. Renseignements complémentaires :
- Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :
a) renseignements d'ordre administratif : commune de Botmeur, mairie de Botmeur, Le Salou, 29690 Botmeur, tél. 02.98.26.10.22, télécopie : 02.98.99.61.08, courriel : mairie.botmeur@wanadoo.fr b) renseignements d'ordre technique : S.I.E.C.E. de Huelgoat-Carhaix, Jean-Marie Olivier, ZA du Vieux Tronc, 29690 Locmaria-Berrien, tél. 02.98.93.99.03, portable : 06.60.30.12.45.
12. Recours : tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, tél. 02.23.21.28.28, fax : 02.99.63.56.84, courriel : greffe.ta.rennes@juradm.fr
13. Date d'envoi à la publication : le 11 janvier 2019.
MX440103
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous