Centrale des marchés
Marché d'extension de la salle de sports de Saint-Rémy-la-Varenne, relance des lots 03, 4, 5, 6, 8, 9 et 15 Communauté de communes Loire Aubance Marché d'extension de la salle de sports de Saint-Rémy-la-Varenne, relance des lots 03, 4, 5, 6, 8, 9 et 15 Avis d'appel public à la concurrence ...
Communauté de communes Loire Aubance 49610Juigné-sur-Loire
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché d'extension de la salle de sports de Saint-Rémy-la-Varenne, relance des lots 03, 4, 5, 6, 8, 9 et 15

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 323124

Date de clôture estimée : 13/01/11
Etat : Première publication
Publié dans :
COURRIER DE L'OUEST (17/12/10)
7039392001
Communauté de communes Loire Aubance
Marché d'extension de la salle de sports de Saint-Rémy-la-Varenne, relance des lots 03, 4, 5, 6, 8, 9 et 15
Avis d'appel public à la concurrence
(Article 40 IV du CMP)

1. Maître de l'ouvrage de l'opération : Communauté de communes Loire Aubance, BP 20027, PA de Lanserre, 15, rue de la Fuye, 49610 Juigné-sur-Loire.
2. Objet du marché : marché de travaux d'extension de la salle de sports de Saint-Rémy-la-Varenne.
3. Mode de passation choisi : la présente consultation est une procédure adaptée ouverte selon l'article 28 du Code des marchés publics, après publicité préalable selon l'article 40 IV du Code des marchés publics.
4. Durée du marché ou délai d'exécution : le marché est conclu pour un délai d'exécution de 9 mois.
5. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
_ la valeur technique : 60 %.
_ le prix des prestations : 40 %.
La valeur technique sera appréciée au vu du contenu des éléments du mémoire technique. Le prix des prestations sera apprécié sur la base de l'acte d'engagement et du devis quantitatif estimatif.
6. Variantes : le présent marché ne comporte pas de possibilité de variante.
7. Options : le marché comporte des options pour certains lots décrits au cahier des clauses techniques particulières. L'entreprise devra répondre obligatoirement à chacune des options.
8. Marché divisé en 17 lots : voir les détails dans le règlement de consultation.
Relance de la publicité pour les lots suivants :
Lot 03 : charpente lamellé collé.
Lot 04 : étanchéité membrane PVC.
Lot 05 : bardage métallique, couverture bac acier.
Lot 06 : serrurerie.
Lot 08 : menuiseries intérieures bois.
Lot 09 : mur mobile.
Lot 15 : plomberie sanitaire.
9. Lieu où l'on peut retirer les dossiers de consultation : Communauté de communes Loire Aubance, BP 20027, PA de Lanserre, 15, rue de la Fuye, 49610 Juigné-sur-Loire.
Retrait possible gratuitement par internet : http://ccla.marcoweb.fr
Le dossier de consultation papier sera remis aux candidats contre un chèque libellé à l'ordre du trésor public pour paiement de reprographie estimée à 15 euros TTC.
10. Date limite de réception des offres : 13 janvier 2011 à 12 h.
11. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
12. Adresses auprès desquelles des renseignements peuvent être obtenus :
Renseignements d'ordre administratif : Communauté de communes Loire Aubance, PA de Lanserre, 15, rue de la Fuye, 49610 Juigné-sur-Loire, Anne Kerrien, tél. 02 41 44 78 14, fax 02.41.44.69.84 .
Renseignements d'ordre technique : SARL d'Architecture Jean-Pierre Crespy & Isabelle Aumont, résidence l'Hermitage, 20, avenue Patton, BP 70725, 49007 Angers cedex 01, Isabelle Aumont, tél. 02 41 88 82 23, fax 02.41.88.96.54.
13. Adresse à laquelle les offres doivent être transmises : M. le Président de la Communauté de communes Loire Aubance, 15, rue de la Fuye, PA de Lanserre, BP 20027, 49610 Juigné-sur-Loire.
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
Ou par dématérialisation à l'adresse suivante : http://ccla.marcoweb.fr (voir détails dans règlement de consultation).
14. Conditions de participation : voir le règlement de consultation.
15. Renseignements complémentaires : conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
16. Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 décembre 2010.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00