Centrale des marchés
marché de travaux portant sur «rénovation d'une boulangerie et d'un appartement dans le Bourg de Pléguien» Communauté de communes Lanvollon Plouha Rénovation d'une boulangerie et d'un appartement dans le Bourg de Pléguien Avis d'appel public à la concurrence Nom et adresse officiels de l'organi...
Communauté de communes Lanvollon Plouha
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux portant sur «rénovation d'une boulangerie et d'un appartement dans le Bourg de Pléguien»

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 11430

Date de clôture estimée : 17/01/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (23/12/11)
Communauté de communes Lanvollon Plouha
Rénovation d'une boulangerie et d'un appartement dans le Bourg de Pléguien
Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Nom de l'organisme : communauté de communes Lanvollon Plouha, moulin de Blanchardeau, BP 36, 22290 Lanvollon, tél. 02 96 70 17 04.
Objet du marché : marché de travaux portant sur «rénovation d'une boulangerie et d'un appartement dans le Bourg de Pléguien».
Caractéristiques principales :
Les travaux consistent en la rénovation sur environ 300 m2 d'un bâtiment à usage de boulangerie au rez-de-chaussée et de logement au 1er étage.
Prestations divisées en 12 lots :
Lot 01 : démolition/gros-oeuvre.
Lot 02 : couverture ardoises, zinc.
Lot 03 : charpente, menuiseries intérieures, cloisons sèches.
Lot 04 : menuiseries extérieures.
Lot 05 : électricité, chauffage électrique, VMC.
Lot 06 : plomberie, sanitaires.
Lot 07 : cloisons isothermes.
Lot 08 : carrelage, faEence.
Lot 09 : plafonds suspendus.
Lot 10 : peintures.
Lot 11 : désamiantage.
Lot 12 : fourniture four boulangerie.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Délai d'exécution : 6 mois.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : février 2012.
Conditions de participation :
Situation juridique, références requises :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP.
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail.
Capacité économique et financière, références requises/niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années.
Référence professionnelle et capacité technique, références requises/niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 17 janvier 2012 à 12 h.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 décembre 2011.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique complémentaires peuvent être obtenus :
Administratifs : communauté de communes Lanvollon Plouha, Charlotte Serrec ou Yvon Henry, moulin de Blanchardeau, BP 36, 22290 Lanvollon, tél. 02 96 70 17 04, fax 02.96.70.29.18 .
Techniques : Marcel Le Goux, maître d'oeuvre bâtiments, BP 19, 28, place du Général-de-Gaulle, 22290 Lanvollon, tél. 02 96 70 04 14, fax 02.96.70.01.34, courriel : marcellegoux@wanadoo.fr
Adresse auprès de laquelle le DCE peut être obtenu :
Les dossiers de consultation seront remis gratuitement par la société de reprographie «Tirvit», 5, rue Jules-Ferry, 22000 Saint-Brieuc, tél. 02 96 78 20 78, fax 02.96.78.27.98.
Le DCE est téléchargeable sur le site internet : http://www.e-megalisbretagne.org
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous