Centrale des marchés
marché de travaux portant sur la construction d'un pôle enfance jeunesse et l'extension de la Maison du Développement et des Services Publics (MDSP) au lieu-dit «Blanchardeau» à Lanvollon Communauté de communes Lanvollon-Plouha Marché de travaux portant sur la construction d'un pôle Enfance Jeunesse et l'extension de la Maison du Développement et des Services Publics (MDSP) au l...
Communauté de communes Lanvollon-Plouha 22290Lanvollon
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux portant sur la construction d'un pôle enfance jeunesse et l'extension de la Maison du Développement et des Services Publics (MDSP) au lieu-dit «Blanchardeau» à Lanvollon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 13038

Date de clôture estimée : 05/03/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (26/01/12)
Communauté de communes Lanvollon-Plouha
Marché de travaux portant sur la construction d'un pôle Enfance Jeunesse et l'extension de la Maison du Développement et des Services Publics (MDSP) au lieu-dit Blanchardeau à Lanvollon
Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Nom de l'organisme : Communauté de communes Lanvollon-Plouha, adresse : Moulin de Blanchardeau, BP 36, 22290 Lanvollon, tél. 02 96 70 17 04.
Objet du marché : marché de travaux portant sur la construction d'un pôle enfance jeunesse et l'extension de la Maison du Développement et des Services Publics (MDSP) au lieu-dit «Blanchardeau» à Lanvollon.
Caractéristiques principales : les travaux consistent en la construction sur 1 600 m2 d'un bâtiment BBC dans le cadre d'une démarche HQE, ainsi que d'une chaufferie bois pour l'ensemble du site de la MDSP.
Prestations divisées en 12 lots :
Lot 01 : terrassements, VRD.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : ossature bois, bardage bois et aménagements extérieurs bois.
Lot 04 : charpente métallique, serrurerie.
Lot 05 : étanchéité (avec végétalisation).
Lot 06 : menuiseries extérieures aluminium.
Lot 07 : menuiseries intérieures bois.
Lot 08 : cloisons sèches.
Lot 09 : carrelage.
Lot 10 : sol souple.
Lot 11 : faux-plafonds.
Lot 12 : peinture.
Lot 13 : ascenseur.
Lot 14 : cloisons murs mobiles.
Lot 15 : équipements cuisine.
Lot 16 : électricité, courants forts § faibles.
Lot 17 : plomberie, chauffage, ventilations doubles flux.
Lot 18 : chaufferie bois.
Lot 19 : espaces verts.
Lot 20 : archivages mobiles.
Les lots 02, 03, 06, 07, 09 et 12 intègrent la clause d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article 14 du Code des marchés publics.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Délai d'exécution : 15 mois y compris les congés payés.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : mai 2012.
Conditions de participation :
Situation juridique, références requises :
_ copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
_ déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
_ renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail.
Capacité économique et financière, références requises / niveau spécifique minimal exigé :
_ déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
_ déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
_ bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Référence professionnelle et capacité technique, références requises / niveau spécifique minimal exigé :
_ déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
_ liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
_ déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
_ justificatifs des qualifications souhaitées ou équivalents mentionnées au règlement de consultation.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : le 5 mars 2012, à 12 h.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 janvier 2012.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique complémentaires peuvent être obtenus :
Administratifs : Communauté de communes Lanvollon-Plouha, Charlotte Serrec ou Yvon Henry, adresse : Moulin de Blanchardeau, BP 36, 22290 Lanvollon, tél. 02 96 70 17 04, fax 02.96.70.29.18 .
Techniques : atelier Hargos Architectes, M. Didier Gosselin, 5, boulevard de la Commune, 22000 Saint-Brieuc, tél. 02 96 33 50 70, fax 02.96.61.58.91.
Adresse auprès de laquelle le DCE peut être obtenu : les dossiers de consultation seront remis gratuitement par la société de reprographie «Tirvit», 5, rue Jules-Ferry, 22000 Saint-Brieuc, tél. 02 96 78 20 78, fax 02.96.78.27.98.
Le DCE est téléchargeable sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse suivante : http://www.e-megalisbretagne.org En revanche en raison de la volumétrie trop importante des pièces graphiques, celles-ci ne sont pas dématérialisées et sont remises gratuitement auprès de par la société de reprographie «Tirvit» (Cf. adresse décrite ci-dessus).
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous