Centrale des marchés
Marché de travaux de VRD pour la modification du parking poids lourds rue Alex Schulman à GIVET (08600. Avis de marché Département(s) de publication : 8 Annonce No 19-27090 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COM COMMUNES ARDENNE RIVES de MEUSE. Cor...
Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux de VRD pour la modification du parking poids lourds rue Alex Schulman à GIVET (08600.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4352635

Date de clôture estimée : 11/03/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (23/02/19)
Avis de marché
Département(s) de publication : 8
Annonce No 19-27090
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COM COMMUNES ARDENNE RIVES de MEUSE.
Correspondant : Service des marchés, 29 rue Méhul 08600 Givettél. : 03-24-41-50-90télécopieur : 03-24-41-50-99courriel : marchespublics@ardennerivesdemeuse.com adresse internet : https://www.ardennerivesdemeuse.com.


Objet du marché : marché de travaux de VRD pour la modification du parking poids lourds rue Alex Schulman à GIVET (08600).
Lieu d'exécution : rue Alex Shulman, 08600 Givet.



Caractéristiques principales :
il s'agit d'un marché de travaux de VRD pour la modification du parking poids lourds situé rue Alex SCHULMAN par la démolition d'ilots et la création de 2 places de stationnement PL supplémentaires en lieu et place.-
-
il comprend notamment les prestations générales suivantes :-
- installation de chantier-
- préparation initiale-
- chaussée-
- signalisation -
Et l'ensemble des études, fournitures, prestations et opérations nécessaires à la réalisation des travaux.-
-
procédure de passation :-
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016.-
-
décomposition du marché :-
Il s'agit d'un marché ordinaire. Il n'est pas prévu de décomposition en lots.-
-
variantes :-
Les variantes facultatives (à l'initiative du candidat) ne sont pas admises.-
-
le marché comprend une variante exigée. La réponse à l'offre de base reste obligatoire.-
l'entreprise proposera une solution technique et financière relative à la fourniture et la pose de :-
- 4 panneaux B6d de 650-
- 4 miroirs ronds de ? 600-
-
délai d'exécution :-
Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement, sans toutefois dépasser les délais plafonds correspondants.-
-
il est fixé un délai maximum de 3 mois, comprenant une période de préparation et le délai d'exécution des travaux, soit :-
-
-Période de préparation : 2 mois prenant effet à la notification du marché portant le démarrage de la période de préparation ;-
-Exécution des travaux : maximum 1 mois (selon engagement de l'entreprise) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux de VRD pour la modification du parking poids lourds rue Alex Schulman à GIVET (08600).

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux sont rémunérés sur les fonds propres de la Communauté de Communes.-
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme imposée.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON


Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix des presattions : 75 %;
- valeur technique : 15 %;
- délai d'exécution : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 mars 2019, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.


Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19 MT 01 02.

Renseignements complémentaires : pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.achat-national.com-
-
Cette demande doit intervenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres.-
-
une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.-
-
les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la réception de leur demande.-
-
-
visites sur site :-
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.-
les visites s'organisent sur rendez-vous auprès de M. Aurélien SPECJAL : 03.24.40.81.47 / dst@ardennerivesdemeuse.com.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises (Dce)Est entièrement téléchargeable sur le profil acheteur de la Communauté : https://www.achat-national.com.-
-
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.-.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
transmission électronique :-
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.achat-national.com -
-
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée.-
-
transmission sous support papier :-
Non autorisée.-
-
transmission électronique avec le formulaire "MPS" : -
Ce marché est conforme au dispositif MPS (Marché Public Simplifié) et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur seul numéro SIRET. Dans ce cas, le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est alors indispensable, mais aucune signature n'est exigée (la signature sera demandée a posteriori à la seule entreprise retenue).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 février 2019.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous