Centrale des marchés
maintenance et évolutions des systèmes antennaires 31 maintenance et évolutions des systèmes antennaires à Colomiers ville : Colomiers pays : F- lieu : service des marchés 49 chemin de l'armurié CS 80 123 code_postal : 31772
SDIS de la Haute-Garonne 31772Colomiers
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Maintenance et évolutions des systèmes antennaires

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 855445

Date de clôture estimée : 26/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (19/10/13)
353710-2013
BOAMP (18/10/13)
13-184482
SOURCEWEB (16/10/13)

Services


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
SDIS de la Haute-Garonne. Code d'identification nationale : 28310001400028, service des marchés 49 chemin de l'armurié CS 80 123, à l'attention de M. Izard Pierre, F-31772 Colomiers. Tél. : (+33) 5 61 06 37 00.

Adresse(s) internet :

Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : SDIS de la haute garonne. Code d'identification nationale : 28310001400028, 49 chemin de l'armurié CS 80 123, contact : groupement des Systèmes d'information, à l'attention de M. Ansaldi, F-31772 Colomiers Cedex. Tél. : (+33) 5 61 06 38 37. E-mail : pierangelo.ansaldi@sdis31.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : SDIS de la Haute Garonne. Code d'identification nationale : 28310001400028, 49 chemin de larmurie cs 80 123, contact : gsi, à l'attention de Mme Martin meutelet, F-31772 Colomiers. Tél. : (+33) 5 61 06 37 17. E-mail : fany.martinmeutelet@sdis31.fr. URL : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_RdkyYN2pDz

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : SDIS de la Haute Garonne. Code d'identification nationale : 28310001400028, groupement Affaires Générales Services Marchés Publics 49 chemin de l'armurié CS 80 123, contact : appel d'offres Ouvert : Maintenance et évolution des systèmes antennaires - ne pas ouvrir, F-31772 Colomiers Cedex
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre.
I.3) Activité principale

Autre : sapeurs pompiers.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
maintenance et évolutions des systèmes antennaires.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Services :
Catégorie de services n° 01 Services d'entretien et de réparation.

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesdépartement de la Haute Garonne.
Code NUTS : FR623.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
maintenance et évolutions des systèmes antennaires.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
44212221, 44212261,50324200,44212250.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : non.
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : appel d'offres ouvert européen à bons de commande, sans minimum et sans maximum (articles 33, 57 et suivants et 77 du code des marchés publics).
II.2.2) Informations sur les options :

Options : non.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une avance de 5 % sera versée au titulaire sauf indication contraire portée dans l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé conformément aux dispositions de l'article 87 du Code des Marchés Publics.
Elle sera versée lorsqu'un bon de commande sera de plus de 50 000 €o(s)ht et lorsque le délai d'exécution du bon sera de plus de deux mois.
Le versement de cette avance est toutefois conditionné à la constitution préalable d'une garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance conformément aux dispositions de l'article 89 du code des marchés publics. Le titulaire pourra substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le règlement du prestataire intervient dans un délai de 30 jours maximum.
En cas de retard, il sera versé au titulaire du marché des intérêts moratoires correspondant au taux marginal de la bce + 8 points. Par ailleurs, le montant de la nouvelle indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 EUR.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : une lettre de candidature ou bien l'imprimé Dc1 ;
l'imprimé Dc2 ;
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société
si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Les attestations d'assurances en cours de validité seront remises par l'attributaire avant la notification du marché.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : l'imprimé Dc2 ou la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
Certificats de qualifications professionnelles, aptitude aux travaux électriques, Aptitude aux travaux en hauteur. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestation attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
GSI 5.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
26 novembre 2013, à 16:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3) Informations complémentaires :
Il n'y a pas de lot. Il n'y a pas d'option et les variantes ne sont pas autorisées.
Durée du marché : la durée du marché est de deux ans à compter de la notification en LRAR. Il est renouvelable expressément deux fois un an, moyennant un préavis de trois mois avant la date anniversaire du marché.
Critères de choix :
1) Valeur technique appréciée au regard du mémoire :
Qualité de la réponse (10 points) : précision et clarté des réponses, exhaustivité des documents demandés, la forme du dossier ..
Organisation, moyens mis en oeuvre pour assurer la maintenance corrective et adaptative (15 points)
organisation : prise en compte des demandes, procédures de traitements des incidents.
Moyens humains :
Le candidat fournira les CV et qualifications des ses intervenants : détail des compétences, ainsi que la copie de leurs certificats individuels d'aptitude à exécuter les travaux prescrits (habilitations électriques et habilitations travail en hauteur et toute autre habilitation nécessaire à la réalisation des travaux, dans les règles de sécurité en vigueur).
Matériels et engins affectés
réactivité du service unique support de la maintenance, en termes de délais de réponse inscrits par le candidat dans l'acte d'engagement (5 points) ; le candidat n'obtiendra des points sur ce critère que si il propose des délais au-delà du minimum fixé dans l'ae.
Proposition de disposer d'une maintenance corrective en situation exceptionnelle telle qu'évoqué dans le CCTP (5 points)
méthodes, moyens matériels et humains, mis en oeuvre dans la réalisation de la maintenance préventive et des travaux: (15 points)
méthodes et moyens humains mis en oeuvre pour l'étude, le pilotage et le contrôle de la qualité des travaux
moyens humains mis en oeuvre pour la réalisation des chantiers
moyens mis en oeuvre pour gérer la sécurité du chantier
matériels et engins affectés
Le candidat fournira les CV et qualifications des ses intervenants : détail des compétences, ainsi que la copie de leurs certificats individuels d'aptitude à exécuter les travaux prescrits (habilitations électriques et habilitations travail en hauteur et toute autre habilitation nécessaire à la réalisation des travaux, dans les règles de sécurité en vigueur).
Conformité par rapport au C.C.T.P. Des produits mis en oeuvre appréciée à travers les fiches techniques (10 points)
a l'issue de l'analyse du critère technique, la société qui aura obtenu le maximum de points sur 60, se verra attribuer la note de 20/20. Cette note servira de référence pour noter les autres concurrents. Pour ce faire, il sera fait application de la formule suivante :
Note = 60 points x note du candidat / meilleure note technique
2) Prix :
Le critère prix sera apprécié au regard du total du montant du détail quantitatif estimatif (Dqe)
Nombre maximal de points 40 points pour le candidat ayant présenté l'offre acceptable la moins disante.
La notation pour les concurrents suivants s'établira selon la formule suivante :
Note = 40 points x prix le plus bas / prix proposé par le candidat
attribution :
Les notes attribuées à chaque candidat et pour chaque critère seront additionnées afin d'avoir un total sur 100 points.
Les offres seront classées par ordre décroissant.
l'offre ayant obtenue la meilleure note sur 100 sera retenue.
En cas d'égalité de candidats, c'est le classement du premier critère (valeur technique) qui départagera les offres.
Visites des sites :
La visite des lieux n'est pas obligatoire et se déroulera sur deux journées pour les sites sélectionnés et en présence de l'ensemble des candidats. Aussi, les candidats confirmeront leur présence par courriel (pierangelo.ansaldi@sdis31.fr), au plus tard le 29 octobre 18 heures, auprès du Groupement des systèmes d'information (voir coordonnées chapitre précédent), en indiquant le nom des différents intervenants. Le candidat est informé, qu'afin d'organiser au mieux ces deux journées, le nombre d'intervenants par société est limité à deux personnes.
Le rendez-vous est fixé au :
04 novembre 2013 à 10 h, sur le site du SDIS à Colomiers
5 novembre 2013 à 10 h, lieu à convenir le premier jour.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 octobre 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond iv B.P. 7007, F-31068 Toulouse Cedex 7. E-mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr. Tél. : (+33) 5 62 73 57 57. Fax : (+33) 5 62 73 57 40
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : une procédure de conciliation par le président du tribunal administratif territorialement compétent ;
Un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée ;
Un référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif territorialement compétent ;
Un référé suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du marché, devant le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent ;
Un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué ;
Un recours de pleine juridiction pour les candidats évincés, permettant de contester la validité du marché ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti le cas échéant de demandes indemnitaires. Le recours de pleine juridiction doit être exercé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du marché et les modalités de sa consultation.
A compter de la conclusion du marché, et dès lors qu'il dispose du recours de pleine juridiction, le concurrent évincé n'est plus recevable à exercer le recours pour excès de pouvoir (CE Assemblée, 16/07/2007 no 291545, Société Tropic) ;
Un référé contractuel dans un délai de 31 jours suivant la publicité de l'avis d'attribution du marché ou en l'absence de la publicité de l'avis jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 16 octobre 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00