Aménagement du Chemin des Maquisards

Nom complet de l'acheteur : Ville De Colmar

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21680066400015

Ville : COLMAR CEDEX

Code postal : 68021

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 68

Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1626843

Identifiant interne de la consultation : Ville de Colmar

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Service Commande Publique de la Ville de Colmar

Numéro de téléphone du contact : +33 368090395

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 05/05/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Intitulé du marché : Aménagement du Chemin des Maquisards

Code CPV principal - Descripteur principal : 45233141

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le marché n'est pas alloti. La division en lots risquerait de rendre techniquement plus complexe et financièrement plus onéreuse l'exécution des prestations. La consultation donnera lieu à un marché ordinaire de travaux à prix unitaires

Lieu principal d'exécution du marché : Ville de Colmar et plus particulièrement le chemin des Maquisards 68000 - COLMAR

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Procédure adaptée ouverte (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique). Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.info/ Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info/ Le délai de validité des offres est de 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres. Le marché est conclu à compter de sa date de notification au titulaire, jusqu'à la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement des travaux. Les délais détaillés d'exécution des prestations sont ceux proposés par le titulaire dans le cadre de son offre. Ils respectent impérativement les échéances imposées par le pouvoir adjudicateur et notamment le délai global d'exécution de 30 jours calendaires, à compter du 2 juin 2025. La notification d'un ordre de service prescrira le début des travaux. Le délai global d'exécution n'intègre pas la période de préparation de chantier dont la durée est fixée à 15 jours (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux). La période de préparation de chantier commencera à compter de la notification du marché. Le délai d'exécution commence à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux. Les délais d'exécution proposés par le titulaire seront formalisés sous la forme d'un planning détaillé de réalisation qui sera joint à l'offre. Ce planning pourra être mis à jour d'un commun accord suite à la notification du marché. Les soumissionnaires peuvent présenter à leur initiative et au maximum deux variantes libres au sens de l'article R.2151-8-2° du Code de la Commande Publique. La remise d'un nombre supérieur de variante entrainera le rejet de toutes les variantes proposées. Dans cette hypothèse, seule la solution de base pourra alors être analysée. Chaque offre variante devra répondre aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage tout en offrant la possibilité de bénéficier d'avantages (en termes de performance, d'entretien, de délai d'exécution ou encore de prix, etc). Ces avantages présentés par l'offre variante devront clairement être définis, argumentés et justifiés. Aucune variante au sens de l'article R2151-9 du Code de la Commande Publique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Les propositions de variantes, qu'elles soient à l'initiative du candidat (variante libre) ou imposée par le pouvoir adjudicateur, devront respecter les dispositions détaillées dans le règlement de consultation. Les modalités de retrait du DCE, de composition des candidatures et des offres, de dépôt des plis ainsi que de jugement des candidatures et des offres sont également détaillées dans le règlement de consultation