1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: GROUPEMENT TRANSAMO - CENOVIA
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d’autobus
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Prestations de services d'assurances construction dans le cadre de l'opération relative à l'augmentation de la capacité voyageurs du tramway de Le Mans Métropole : Adaptation des quais et infrastructures en lignes et du centre de maintenance et de remisage en vue de l'allongement des rames
Description: Le présent marché concerne la souscription d'assurances construction dans le cadre du projet TAC « Tramway Augmentation de Capacité » en vue de la réalisation des opérations nécessaires et induites par l'allongement des rames de tramway du Mans de 32m à 44m. Le mandataire procédera au nom, pour le compte et sous le contrôle du maître d'ouvrage, à la réalisation des volets 2 et 3 constitutifs de cette opération à savoir :- l'adaptation du centre de maintenance et de remisage : extension du bâtiment atelier, extension du bâtiment de la station-service, reconditionnement du bâtiment « grand entretien » et extension du « peigne » de remisage (stationnement des rames), - l'adaptation des quais et infrastructures en ligne (allongement des quais et des terminus, redimensionnement des sous-stations électriques, …)
Identifiant de la procédure: f5d3470b-6ef7-4144-a49e-d0b7bef825f6
Identifiant interne: S-PF-1496522
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 66510000 Services d'assurance
Nomenclature supplémentaire (cpv): 66516000 Services d'assurance responsabilité civile, 66518100 Services de courtage en assurances, 66513200 Services d'assurance tous risques chantier
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Tous Risques Chantier Montage Essais - TRCME et Responsabilité Civile Maître d'Ouvrage - RCMO
Description: Assurance TRC-ME - RC MOA
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 66510000 Services d'assurance
Nomenclature supplémentaire (cpv): 66513200 Services d'assurance tous risques chantier, 66516000 Services d'assurance responsabilité civile, 66518100 Services de courtage en assurances, 66513200 Services d'assurance tous risques chantier
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CENOVIA
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Dommage Ouvrage - DO et Responsabilité Civil Constructeur Non Réalisateur - CNR
Description: Assurances Dommages-Ouvrage + CNR
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 66510000 Services d'assurance
Nomenclature supplémentaire (cpv): 66515000 Services d'assurance dommages ou pertes, 66516000 Services d'assurance responsabilité civile, 66518100 Services de courtage en assurances, 66513200 Services d'assurance tous risques chantier
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: CENOVIA
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 139 868,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SOC MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP
Offre:
Identifiant de l’offre: SOC MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 58 216,84 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 24-20359
Titre: Tous Risques Chantier Montage Essais - Trcme et Responsabilité Civile Maître d'Ouvrage - Rcmo
Date de conclusion du marché: 16/11/2024
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SOC MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP
Offre:
Identifiant de l’offre: SOC MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 81 651,20 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 24-20360
Titre: Dommage Ouvrage - Do et Responsabilité Civil Constructeur Non Réalisateur - Cnr
Date de conclusion du marché: 18/11/2024
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: A414C6B2-0FE3-D94F-C3A3776EF6176583
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: GROUPEMENT TRANSAMO - CENOVIA
Numéro d’enregistrement: 75397
Adresse postale: 12 Rue Rouget De L'Isle Cs60174
Ville: Issy Les Moulineaux
Code postal: 92442
Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pays: France
Point de contact: CORDONNIER Vincent
Téléphone: 0243391970
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: CENOVIA
Numéro d’enregistrement: 1740584
Adresse postale: 41 Rue De L'Estérel Cs 51511
Ville: Le Mans
Code postal: 72015
Subdivision pays (NUTS): Sarthe (FRG04)
Pays: France
Téléphone: 0243391970
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d’enregistrement: A414C6FF-0E74-2A34-513B03FF96927D31
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette
Ville: Nantes
Code postal: 44041
Subdivision pays (NUTS): Loire-Atlantique (FRG01)
Pays: France
Téléphone: 0240994600
Télécopieur: 0240994658
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SOC MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1496522-1-1-1
Adresse postale: 8 Rue Louis Armand
Ville: Paris 15
Code postal: 75015
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: 0159954000
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: SOC MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1496522-1-2-1
Adresse postale: 8 Rue Louis Armand
Ville: Paris 15
Code postal: 75015
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: 0159954000
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0002
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7435befc-f4e6-40b2-8ab1-8fd322750dbc - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 30
Date d’envoi de l’avis: 18/03/2025 17:06:57 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 180423-2025
Numéro de publication au JO S: 56/2025
Date de publication: 20/03/2025
