Centrale des marchés
Marché de travaux de réhabilitation thermique d'une résidence de 55 logements sis 21, rue Charles Paradinas - 20, rue du Landy - 102, rue Martre 92110 CLICHY, HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH (5 l Marché de travaux de réhabilitation thermique d'une résidence de 55 logements (Résidence ' Dagobert ') sis 21, rue Charles Paradinas - 20, rue du Landy - 102, rue Martre 92110 CLICHY, patrimoine de...
Hauts-de-Seine Habitat - OPH 92532Levallois-Perret Cedex marches@hdshabitat.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Marché de travaux de réhabilitation thermique d'une résidence de 55 logements sis 21, rue Charles Paradinas - 20, rue du Landy - 102, rue Martre 92110 CLICHY, HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH (5 l

Marché public ou privé
Référence du marché : 6136236

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (11/06/21)
21-80112
Résultat de marché

Département(s) de publication : 92
Annonce No 21-80112
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : hauts-De-Seine Habitat - oPH.
 Correspondant :  Service des marchés publics, 45 rue Paul Vaillant Couturier 92532 Levallois Perret Cedex, tél. : 01-47-57-31-77, courriel : marches@hdshabitat.fr adresse internet : http://opdh92.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://opdh92.e-marchespublics.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 20-152102, mise en ligne le 14 décembre 2020.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : reha thermique dagobert clichy.

Objet du marché : marché de travaux de réhabilitation thermique d'une résidence de 55 logements (Résidence " Dagobert ") sis 21, rue Charles Paradinas - 20, rue du Landy - 102, rue Martre 92110 CLICHY, patrimoine de hauts de seine habitat - oPH -5 lots.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : 21, rue Charles Paradinas - 20, rue du Landy - 102, rue Martre, 92110 Clichy.
CPV - Objet principal : 45261420
Objets supplémentaires : 45421000
45321000
45331200
45430000.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 864 280,28 euros.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. lot 1 : ravalement ite.
marché no(2021)8933 attribué pour la tranche ferme.
Nom du titulaire / organisme : PRIMISO, 18 avenue Paul Langevin 95220 Herblay, tél. : 01-39-31-77-07, courriel : primiso2011@yahoo.fr.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 488 785,50 euros.
Tranche ferme : 488785.50.
Date d'attribution du marché : 10 juin 2021.
Nombre total d'offres reçues : 13.
Numéro du marché ou du lot : 2. etancheite / couverture.
marché no(2021)8934.
Nom du titulaire / organisme : CIEL ETANCHE, 11 bis avenue Paul Vaillant Couturier 94290 Villeneuve-le-Roi, tél. : 01-82-39-15-40, courriel : etude@cieletanche.fr.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 86 519,75 euros.
Date d'attribution du marché : 10 juin 2021.
Nombre total d'offres reçues : 6.
Numéro du marché ou du lot : 3. menuiseries exterieures.
marché no(2021)8935.
Nom du titulaire / organisme : PRESTAPOSE, 123 Rue du Général de Gaulle 76520 Franqueville-Saint-Pierre, tél. : 02-35-12-21-97, courriel : chantier@prestapose.fr.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 184 628 euros.
Date d'attribution du marché : 10 juin 2021.
Nombre total d'offres reçues : 9.
Numéro du marché ou du lot : 4. ventilation.
marché no(2021)8936.
Nom du titulaire / organisme : ACORUS, 22 Rue Léon Jouhaux 77183 Croissy Beaubourg, tél. : 01-79-78-04-78, courriel : appel.offre@groupe-acorus.fr.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 59 684,03 euros.
Date d'attribution du marché : 10 juin 2021.
Nombre total d'offres reçues : 5.
Numéro du marché ou du lot : 5. amenagement des halls.
marché no(2021)8937.
Nom du titulaire / organisme : FPRS (FRANCILIENNE DE PEINTURE ET REVETEMENT DE SOL), 35 rue de Valenton 94000 Creteil, tél. : 01-46-70-13-10, télécopieur : 01-49-70-12-97, courriel : bureauetudes@fprs.fr.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 44 663 euros.
Date d'attribution du marché : 10 juin 2021.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Autres informations : Parution AAPC le 14/12/2020 sur notre plateforme dématérialisée : http://hautsdeseine-habitat.e-marchespublics.com sous la référence 753171 et au BOAMP sous la référence 20-152102 (bulletin 349). La durée du marché court à compter de sa notification jusqu'à la fin de la Garantie de Parfait Achèvement. Le délai d'exécution global du marché est de 8 mois à compter de l'ordre de service de démarrage (y compris deux mois de préparation de chantier). Le délai d'exécution de chaque lot court à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Une enchère électronique a été effectuée : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy Pontoise 2/4 boulevard de l'hautil, 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juin 2021.

Chargement en cours...

Marchés similaires

Construction de 80 logements collectifs - rue Jean Coquelin

A proximité de Combourtillé 35210 Ille-et-Vilaine

Date de publication : 31/07/2021
Consulter

Ravalement d'une façade avec ITE, 6 rue Kabylie (19e)

A proximité de Paris 75000 Paris

Date de publication : 16/06/2021
Consulter

Rénovation énergétique de l'école Jules Ferry élémentaire - 1 rue de Provence 36000 Châteauroux

A proximité de Châteauroux 36000 Indre
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 22/07/2021
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous