63 clermont fd rue boirot, travaux de desamiantage à Clermont Ferrand

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ophis.
Correspondant : HAINAUT Fabrice, Directeur General, 32 rue de Blanzat, CS 10522 63028 Clermont Ferrand tél. : 04-73-41-16-16 télécopieur : 04-73-41-16-41.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.ophis.fr/espace-elus-pro/marches-publics/consultation-dce.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : clermont fd rue boirot travaux de desamiantage.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45262660.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché sera constituée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : emprunt et fonds propres.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : l'entreprise devra détenir son certificat de qualification délivré par un organisme certificateur pour travaux sur amiante.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique (mémoire technique) : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 octobre 2013, à 16 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Boirot amiante.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ophis.fr/espace-elus-pro/marches-publics/consultation-dce
Les renseignements concernant la situation juridique, professionnelle et technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 17-i et -II du Décret n2005-1742 du 30 décembre 2005 :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Lettre de candidature Dc1
Déclaration du candidat Dc2 , avec les renseignements concernant l'outillage, les moyens en personnel et matériel ainsi qu'une liste de travaux réalisés au cours des trois dernières années
attestation d'assurance responsabilité civile et décennale
certificats de qualification délivrés par un organisme certificateur pour travaux sur amiante.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 octobre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ophis : Service des Marchés.
32 rue de Blanzat, CS 10522 Cedex 2, 63028 Clermont Ferrand.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ophis.
32 rue de Blanzat, CS 10522 Cedex 2, 63028 Clermont Ferrand, tél. : 04-73-41-17-50, télécopieur : 04-73-41-16-41.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 cours Sablon Cedex 01 63033 Clermont Ferrand tél. : 04-73-14-61-00 courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr télécopieur : 04-73-14-61-22.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional du règlement amiable 119 avenue du Maréchal de Saxe 69427 Lyon tél. : 04-72-84-78-59 télécopieur : 04-72-84-78-55.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. adresse du greffe du Tribunal administratif ci-dessus.