Centrale des marchés
49 travaux de modification d'un service de soins en plateau technique de consultation, au CH de Cholet 49 travaux de modification d'un service de soins en plateau technique de consultation, au CH de Cholet travaux de modification d'un service de soins situés au 4e étage, aile n°3, du bâtiment princi...
M. jacky gerbault - directeur fonctionnel de la damis 49325Cholet damis.marches@ch-cholet.fr 0241496020
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

49 travaux de modification d'un service de soins en plateau technique de consultation, au CH de Cholet

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 998591

Date de clôture estimée : 01/04/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (06/03/14)
14-35994

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre Hospitalier de Cholet.
Correspondant : M. jacky gerbault - directeur fonctionnel de la damis, damis
1 rue marengo 49325 Cholet Cedex tél. : 02-41-49-61-11 télécopieur : 02-41-49-60-20 courriel : damis.marches@ch-cholet.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://ch-cholet.e-marchespublics.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : travaux de modification d'un service de soins situés au 4e étage, aile n°3, du bâtiment principal du ch de cholet en plateau technique de consultation. L'ensemble de l'opération est divisé en 6 lots
Lot 1 : démolition cloisons sèches
lot 2 : menuiseries bois
lot 3 : faux-plafonds
lot 4 : fluides médicaux
lot 5 : courants forts courants faibles ssi
lot 6 : peinture - revêtement muraux - revêtements de sol.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 1 rue marengo, 49325 Cholet Cedex.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché de travaux
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot 1 : démolition cloisons sèches
lot 2 : menuiseries bois
lot 3 : faux-plafonds
lot 4 : fluides médicaux
lot 5 : courants forts courants faibles ssi
lot 6 : peinture - revêtement muraux - revêtements de sol.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 mai 2014.

Cautionnement et garanties exigés : aucun cautionnement n'est exigé sauf en cas de versement d'une avance, est exigé un cautionnement sur la totalité du montant de cette avance, sous forme d'une caution bancaire ou d'une garantie à première demande. L'avance est limitée à 5 % du montant du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds propres du centre hospitalier délai de paiement de 50 jours conformément au cmp (art 98).

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : " les justificatifs à produire à l'appui de l'offre sont précisés au règlement de consultation ".

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1er avril 2014, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Damis 2014/010.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : http://Ch-Cholet.E-Marchespublics.Com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 mars 2014.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Centre hospitalier de cholet.
Correspondant : M. jacky gerbault - directeur fonctionnel de la damis, 1 rue marengo, 49325 Cholet Cedex, tél. : 02-41-49-61-11, télécopieur : 02-41-49-60-20, courriel : damis.marches@ch-cholet.fr, adresse internet : http://ch-cholet.e-marchespublics.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de nantes 6 allée de l'ile gloriette 44000 Nantes tél. : 02-40-99-46-00.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif de règlement amiable des différends des litiges relatifs aux marchés publics bât condorcet, 6 rue louis weiss, teledoc 353 75703 Paris Cedex 13 tél. : 01-44-97-25-53.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 démolitions - cloisons sèches.
Marché de travaux.
Lot(s) 2 menuiseries bois.
Marché de travaux.
Lot(s) 3 faux plafonds.
Marché de travaux.
Lot(s) 4 fluides médicaux.
Marché de travaux.
Lot(s) 5 courants forts - courants faibles - ssi.
Marché de travaux.
Lot(s) 6 peinture - revêtements muraux - rêvêtements de sol.
Marché de travaux.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00