Centrale des marchés
94 travaux de restructuration de bureaux pour la mairie à Chevilly Larue 94 travaux de restructuration de bureaux pour la mairie à Chevilly Larue travaux de restructuration de bureaux pour la Mairie de Chevilly-Larue. code_postal : 94550 lieu : 88 avenue du Général ...
Ville de Chevilly-Larue 94669Chevilly-Larue adurdon@ville-chevilly-larue.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

94 travaux de restructuration de bureaux pour la mairie à Chevilly Larue

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 271479

Date de clôture estimée : 26/10/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/10/12)
12-195202
SOURCEWEB (10/10/12)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Chevilly-Larue.
Correspondant : Mlle Durdon Aurore, Responsable cellule marchés publics, 88 avenue du Général de Gaulle, 94669 Chevilly Larue, tél. : 01-45-60-19-44, courriel : adurdon@ville-chevilly-larue.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de restructuration de bureaux pour la Mairie de Chevilly-Larue.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 88 avenue du Général de Gaulle, 94550 Chevilly Larue.

Code NUTS : øFR107ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le présent marché concerne des travaux de restructuration de bureaux pour la Mairie de Chevilly-Larue
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux sont répartis en lots comme suit :
- lot 1 démolition, maçonnerie, doublage, faience,
- lot 2 peinture, faux plafonds, cloisons, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, revêtements de sol souple,
- lot 3 plomberie sanitaire, chauffage, ventilation mécanique,
- lot 4 électricité courants forts, courants faibles.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 1er décembre 2012 et jusqu'au 31 mars 2013.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er décembre 2012.

Cautionnement et garanties exigés : le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie égale à 5 % du montant (T.T.C.) de chaque acompte et du solde.
Avance soumise à la constitution d'une garantie à première demande (article 87 du Cmp).

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget propre. Paiement à 30 jours par mandat administratif (article 98 du Cmp).
Les prix sont forfaitaires, définitifs, révisables et éventuellement actualisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 50 % ;
- valeur technique de l'offre : 40 % ;
- performances en matière de protection de l'environnement : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 octobre 2012, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Restructuration ancienne mairie.

Renseignements complémentaires : la décision de démarrer les travaux est portée à la connaissance des entreprises par ordre de service.
Il est prévu un démarrage du chantier le 1er décembre 2012 jusqu'au 31 mars 2013 soit un chantier d'une durée de quatre mois période de congés et de préparation de chantier inclus.
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution des travaux sous peine d'application des pénalités prévues à l'article 12 du présent CCP.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 octobre 2012.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : Maître d'oeuvre Katell SAUNIER Architecte DPLG 15 rue des entreprises, 17137 Marsilly, tél. : 05-35-54-18-58, télécopieur : 05-35-54-18-59, courriel : contact@arkeal.eu.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : Mlle Responsable cellule marchés publics DURDON Aurore, tél. : 01-45-60-19-44, courriel : adurdon@ville-chevilly-larue.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus , courriel : adurdon@ville-chevilly-larue.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_C-T9mMZ8OM.

Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle Case postale 8630, 77008 Melun Cedex, tél. : 01-60-56-66-30, courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr, télécopieur : 01-60-56-66-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Melun (coordonnées et adresse ci dessus).

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 démolition, maçonnerie, doublage, faience.
Démolition, maçonnerie, doublage, faience.

C.P.V. - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45262522.
Lot(s) 2 peinture, faux plafonds, cloisons, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, revêtements de sol souple.
Peinture, faux plafonds, cloisons, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, revêtements de sol souple.

C.P.V. - Objet principal : 45432100
Objets supplémentaires : 45442100, 45421152.
Lot(s) 3 plomberie sanitaire, chauffage, ventilation mécanique.
Plomberie sanitaire, chauffage, ventilation mécanique.

C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Lot(s) 4 electricité courants forts, courants faibles.
Electricité courants forts, courants faibles.

C.P.V. - Objet principal : 45311200

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00