Centrale des marchés
94 travaux d'aménagement des sanitaires à l'école primaire pasteur à Chevilly Larue 94 travaux d'aménagement des sanitaires à l'école primaire pasteur à Chevilly Larue travaux d'aménagement des sanitaires à l'école primaire Pasteur. code_postal : 94550 lieu : 4 avenue de la Cr...
Ville de Chevilly-Larue 94669Chevilly-Larue cpenissat@ville-chevilly-larue.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

94 travaux d'aménagement des sanitaires à l'école primaire pasteur à Chevilly Larue

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 660062

Date de clôture estimée : 06/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/04/13)
13-65498
SOURCEWEB (11/04/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Chevilly-Larue.
Correspondant : Mlle PENISSAT Claire, Cellule marches publics, 88 avenue du Général de Gaulle 94669 Chevilly Larue Cedex tél. : 01-79-61-63-06 courriel : cpenissat@ville-chevilly-larue.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'aménagement des sanitaires à l'école primaire Pasteur.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 4 avenue de la Croix du Sud, 94550 Chevilly Larue.

Code NUTS : øFR107ø.

Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet la description des travaux à réaliser dans le cadre d'un aménagement des sanitaires filles et garçons à l'école primaire Pasteur, immeuble classé ERP type R 3e catégorie et comprenant :
- la dépose des installations existantes,
- le remplacement des installations techniques,
- le réaménagement des locaux,
- la mise en peinture et le remplacement des faux plafonds
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit d'un marché à procédure adaptée non alloti passé en application de l'article 28 du Code des marchés publics.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 8 juillet 2013 et jusqu'au 29 août 2013.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 8 juillet 2013.

Cautionnement et garanties exigés : le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie égale à 5 % du montant (T.T.C.) de chaque acompte et du solde.
Avance soumise à la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire (article 87 du Cmp).

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget propre . Paiement à 30 jours par mandat administratif (article 98 du Cmp).
Le présent marché est traité à prix forfaitaires, définitifs et actualisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 50 % ;
- valeur technique de l'offre : 40 % ;
- performances en matière de protection de l'environenment : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mai 2013, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 240 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : SANITAIRES PASTEUR.

Renseignements complémentaires : l'objectif est un démarrage du chantier le 8 juillet 2013. Les travaux devront être impérativement terminés pour le 29 août 2013.
sous réserve de modifications, la durée des travaux (2 mois) ne pourra excéder cette date et comprendra les périodes de congés.
La préparation de chantier se fera dès la notification du marché (à titre indicatif fin du mois de mai ou début du mois de juin) et se fera sur une période d'un mois.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Service Patrimoine Bâti Emmanuel CORAZZA, tél. : 01-45-60-19-55, courriel : ecorazza@ville-chevilly-larue.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : Mlle PENISSAT Claire, tél. : 01-79-61-63-06, courriel : cpenissat@ville-chevilly-larue.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Correspondant : Mlle PENISSAT Claire, tél. : 01-79-61-63-06, courriel : cpenissat@ville-chevilly-larue.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_FmC7ahTUEu.

Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal Administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle Case postale 8630 77008 Melun Cedex tél. : 01-60-56-66-30 courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr télécopieur : 01-60-56-66-10.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : greffe du Tribunal Administratif de Melun
(coordonnées et adresse ci dessus).

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00